钻探施工合同书5篇

钻探施工合同书5篇合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面是网友精心收集整理，为您分享的“钻探施工合同书5篇”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！钻探施工合同书篇【第一篇】建设单位甲方)：施工单位(乙方)：一、工程名称：xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。二、施工地点及范围：本工程位于xxxxxxxxxxxxxx，绿地总面积约xxxx平方米。三、施工工期：本工程施工分两次施工：1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。3、根据实际施工需要，以上工期最终以甲方书面通知为准。四、工程内容：1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工，甲方按图验收;2、本工程两次施工，中间跨冬季，以最终全面竣工完成工程量作为结算依据，植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美，进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。4、绿化地种植前对地形细部整理，造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。5、草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强。6、行道树要求分支点一致、不偏冠。7、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则必须经甲方确认后方可列入结算。8、施工过程中按图施工，如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的，则必须经甲方确认后由乙方负责施工，工程量据实列入结算，乙方不得自行更改苗木数量及规格。9、工程全面竣工验收合格后，开始计算养护期，乙方必须免费养护两年，养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次，未在甲方通知限期内补植的，乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。10、乙方施工过程中注意卫生清理工作，保持小区道路整洁，注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。五、工程造价及承包方式：1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写：x元整;含税造价)，包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。2、养护期间如有苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。六、付款方式：1、第一次付款，秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题，乙方向甲方提交已完部分工程造价，经甲方审核后支付已完造价的80%;2、第二次付款，工程全面竣工工程验收合格，经审查确认总造款后，甲方支付至总造价80%(剩余20%作为工程质量保证金);3、工程质量保证金分两次支付：1养护满一年支付10%;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。4、每次拨付工程款时，乙方应提供xx地税局出具发票。七、其它事项：1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。2、甲方提供苗木种植、养护用水接口，水费由乙方承担，从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。八、安全责任：安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费)，施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工，如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。九、争议条款：如合同履行期内出现争议，双方应友好协商解决，协商不成诉至xx区人民法院处理。十、本合同(含附件)一式四份，甲方三份，乙方一份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：联系人：联系人：联系电话：联系电话：日期：日期：钻探施工合同书篇【第二篇】发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。一、承包范围：1、承包范围：2、承包方式：人工费承包。3、工期：开始工作日期：4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头元/个；零星用工技工元/工日，普工元/工日。二、质量标准及要求1、依据施工质量验收规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收；质量标准一次性交验合格。2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以200—1000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。三、甲方责任1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更。3、协调各作业班组之间的生产，提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。四、乙方责任1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》；进场作业人员，确保良好的身体素质和较高的技术水平；严禁使用童工，自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。2、乙方进场作业人数人（其中技工保证80％以上，在保证进度的情况下不限制人数）。3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。4、认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。7、根据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用，妥善保管，做到工完料尽场地清，及时清理利用边角料。8、做好成品保护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。五、安全管理1、乙方应遵守安全管理制度，严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度，落实安全防护措施，并随时接受甲方的安全监督检查，由于乙方未采取安全防护措施造成事故的，乙方承担因此而发生的责任及费用。2、乙方应做好班前安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须担任兼职班组安全协管员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供，费用由乙方承担，其他劳动保护用品由乙方自理。六、结算办法1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的，甲方根据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为＿＿﹪。并承担所有的后序施工费用。4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。七、劳务报酬的支付1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的＿＿﹪，支付时间为次月三十日前，支付时凭《劳动合同》，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并经双方确认，甲方在年终决算后付总劳务报酬的＿＿﹪，工程竣工结算后扣留＿﹪的质量保证金，在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。3、保修期：。八、违约责任1、甲方不按约定支付劳务报酬时，应承担违约所发生的费用。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：1、乙方因自身原因延期开工或完工的，每延期一日，应向甲方支付元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到甲方让步接受的标准时，除折价外，乙方应向甲方支付＿＿＿元/次的违约金。九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。十、合同担保乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保，如达不到合同约定，在此款中扣除，如无其它原因，此款在本合同履行完后，一次付清。十一、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决或要求有关主管部门调解。十二、合同解除1、乙方施工时，质量和进度不能满足合同约定，经责令整改后不能见效，甲方有权解除合同，乙方按甲方的要求无条件撤离现场，每推迟一天，承担甲方损失元，已完成工程量其单价下浮＿＿％结算。2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时，甲方和乙方可解除合同，并按规定支付已完工程量的价款。十三、合同终止双方合同全部责任履行完毕，本合同即告终止。十四、合同份数：本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。十五、合同生效：本合同自双方负责人签字，甲方经营部登记备案后生效。工程发包人：（公章）劳务承包人：（公章）项目负责人：电话：劳务负责人：电话：专业负责人：电话：现场负责人：电话：年月日钻探施工合同书篇【第三篇】甲方（全称）：__________（以下简称甲方）乙方（全称）：__________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________包括等消防设施。承包方式：包工包料（按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算）二、合同价款及取费标准1、合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。3、工程完工验收合格付总工程款的10%计4、质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：1应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。2隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；3工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：1向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；2协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；3按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：1负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；2提供完整的竣工资料和图纸；3向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；4保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；5提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；6无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：1未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。2及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。2、承包人责任：1工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，