施工合同范本【参考4篇】

好文供参考!1/16施工合同范本【参考4篇】【引读】这篇优秀的文档“施工合同范本【参考4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！施工合同书【第一篇】甲方：_________乙方：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点：_________小学院内2、工程名称：_________小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水3、工程内容：在原有基础上新做一层___________________________施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的。零星工程。4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。好文供参考!2/16三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。2、单价为_________元/平方米，共_________平方米（其中：教学楼_________平方米，餐厅楼_________平方米，合计_________平方米），共计_________元。四、工期：_________年_________月_________日—_________日。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合？弹性体改性沥青防水卷材？（__________），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米_________元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。好文供参考!3/16八、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：________________乙方（签字）：_________________________年_________月_________日_________年_________月_________日施工合同【第二篇】甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。2、建设地点：XXXXX村XXXX。二、承包方式及结算方式1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工好文供参考!4/16程启动资金XXXX万元）。三、双方责任（一）甲方1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。2、按协定及时支付工程款项。（二）乙方1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。四、施工内容及要求1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。好文供参考!5/16五、工程期限1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：**年月日施工合同【第三篇】一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积1227平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)好文供参考!6/16四、工程期限工程开工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日五、质量要求按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。好文供参考!7/162、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称：(盖公章)(盖公章)法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年____月____日________年____月____日委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：___________________________二、工程地点：________________________三、工程项目内容：________________________四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。五、工程造价为人民币：好文供参考!8/16____________________________________六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规好文供参考!9/16范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修________年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院好文供参考!10/16提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。施工合同书【第四篇】单选：1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（A）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担2、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B)A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3、下列说法错误的是（D）A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人B、监理人有权检查施工承包人的试验室C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工好文供参考!11/16程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C）承担。A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（A）承担A、发包人B、工程师C、承包人D、供货单位6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是(B)。A、办理土地征用B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C、组织竣工验收D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应(A)。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按好文供参考!12/16期开工，（C）后推迟开工日期。A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人9、设计合同生效的时间是指(C)之日。A、设计人收到中标通知书B、当事人双方在合同签字盖章C、设计人收到发包人的定金D、设计人实际开始工作10.监理合同有效期是指（D）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至工程验收合格日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日11.某监理合同中出现了需遵守市地方