2023年建筑水电分包合同协议书【范例5篇】

1/222023年建筑水电分包合同协议书【范例5篇】合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是网友为大家分享的“2023年建筑水电分包合同协议书【范例5篇】”，希望大家可以喜欢。建筑水电分包合同协议书【第一篇】工程承包人：________________________(简称甲方)劳务分包人：_________________________(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只2/22到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。二、工程结算工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。三、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级;2、标准规范除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：(1)施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;(2)合理使用材料，杜绝浪费;(3)各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常;(4)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(5)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;四、施工验收及工程的确认3/221.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准;2.在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算;五、双方责任和义务(一)、甲方责任和义务1、.除非范本合同另有约定，甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。六、乙方责任和义务1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规及有关规章制度;2.严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准;3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;4/22加强现场管理，做到文明施工，并严格配合水电气班组进行各项施工工序，如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4.在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量;5.加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，按安全标准进行施工，确保施工安全;6.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据需要调整工作时间，乙方必须配合甲方现场理人员的安排，如有不配合的，一次场地罚款管贰仟元);7、工作期间必须佩戴安全帽，如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并处罚款贰仟元至伍仟元;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、公司施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。七、施工变更5/221、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，有乙方承担，延误的工期不予顺延。3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。八、其他1、乙方必须具有相应的劳务资质，并提供相应资质复印件，费用由乙方自己负责。2、乙方作业人员必须是18-50岁的男性公民，不得使用童工。3、乙方特许作业人员必须持证上岗;4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育，由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;5、乙方进场后，应向甲方提供花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方承担;6、违约责任：由过错方承担违约责任;7、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，6/22并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。九、合同有效期及分数1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止;2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑水电分包合同协议书【第二篇】发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20xx年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如7/22下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。3、建设规模：大约30000平方米。二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包(包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20xx年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde-20xx)及《20xx年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde-20xx)定额(以下统称安装定额)和20xx年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返8/22工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。2、本工程总工期：以建设单位工期为准。3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。5、付款方式：(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。(2)付款方式和时间：主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。五、其他1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。9/222、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑水电分包合同协议书【第三篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)分包方：(以下简称丙方)经三方协商：水电安装工程由丙方承包施工,为明确三方职责,订立以下条款，以便共同遵守执行。第一条、工程概况1、工程名称：水电安装工程2、工程地点：10/223、工程内容：水电安装图纸内全部内容第二条、工程承包范围：承包范围：第三条、承包方式本工程由丙方包工包料承包施工。丙方对其承包范围内的工程质量、工期、成本及安全文明施工等全面负责第四条、工程工期丙方按乙方工程总体进度计划要求施工，要按时按期完成进度计划工程。第五条、工程质量1、丙方应严格按国家规范，工程质量验评标准及施工图纸和编制的施工组织设计施工，工程质量确保合格。2、质量达不到验收标准，必须返工修补，由于丙方原因造成的工程质量事故，其返工费用丙方承担。第六条、安全生产1、丙方必须认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及有关规章制度，严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保安全生产。2、丙方必须严格执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，增强全体员工“我要安全”的思想意识，增加安全投入，对班组有安全书面交底，班前安全生产短会及每周安全生产例会，提高全体施工人员的安全意识。第七条、文明施工1、丙方应认真按照文明工地的有关要求，搞好现场文明11/22施工，做到措施明确，责任到人、落实到位。2、不许在现场乱搭乱设临时设施。搞好施工现场卫生，搞好施工范围内的社会治安，对酗酒闹事、打架斗殴者立即辞退。做好半成品保护和保管，做到工完场清。第八条、材料供应1、工程用的主要材料及设备，丙方要主动接受甲方、监理方及乙方的检查、监督。2、所有材料、半成品、成品必须有合格证、质保书，要求相关人员严格收验，按规范送检并做好各种材料试验，不合格的材料及产品一律不准使用，并清退出场。第九条、结算依据按甲、乙双方签订的相关合同条款执行。第十条、工程款支付1、按形象进度付款。丙方承包的所有单体建筑至六层顶板完，乙方支付已完工程的70%(其中：乙方预扣5%管理费)剩余工程款给丙方。后期按月进度支付70%(其中：乙方预扣5%管理费)剩余进度款给丙方。竣工验收合格备案后按甲、乙双方签订的合同条款支付工程款给丙方。乙方10%管理