2023年反担保人承诺书最新4篇

1/102023年反担保人承诺书最新4篇每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来网友就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。反担保人承诺书【第一篇】致：：鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违2/10约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：1个人身份证复印件；2个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方3/10式及其他；3个人财产清单及权属证明文件复印件；4本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。保证人：日期：年月日反担保人承诺书【第二篇】反担保协议担保人：（以下称甲方）住所地：法定代表人：反担保人：（以下称乙方）住所地：法定代表人：为了保障甲方担保贷款债权的实现，乙方应向甲方提供反担保。根据有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、反担保的主债权种类和数额：乙方在本合同规定期限内与贷款人签订的《保证担保借款合同》或《保证金质押合同》等合同约定的并由甲方提供信用担保的贷款或承兑等，最高担保贷款限额为____万元。4/10二、合同的期限：自年月日至年月日止，时间年。三、反担保资产：乙方愿意以其享有所有权或处分权的资产向甲方提供反担保，反担保资产由本合同项下的《反担保资产清单》（附后）载明，该《反担保资产清单》属本合同的组成部分。四、反担保的范围：（一）甲方代为乙方清偿的全部债务（本金、利息、滞纳金和实现贷款人债权的费用等），以及应由乙方支付给甲方的滞纳金。（二）甲方为实现债权而产生的费用，如：诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等。五、其他特约事项：（一）当反担保资产价值明显降低时，乙方应按甲方的要求提供与降低部分价值相当的反担保资产，并办理相应的反担保手续。（二）反担保期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将反担保资产转移、赠与、转让、出租、出售、抵押或以其它方式处分本合同项下的反担保资产，并不得实施降低反担保资产价值的任何行为。（三）反担保期间，乙方应合理使用反担保资产，负责反担保资产的维修、保养，并承担相关费用，保证反担保资产的完好无损。甲方有权对反担保资产的状况进行监督检查，乙方5/10应当积极配合。（四）乙方不得隐瞒反担保资产存在的任何瑕疵（如：权属争议、被查封、被扣押、已设定抵押权等）。（五）当甲方代偿后未得到清偿时，甲、乙双方应在甲方代偿后的10日内，协商将反担保资产折价处理；在前述约定的10日内双方协商不成的，乙方将按甲方的授权对反担保资产予以拍卖、变卖处理，乙方应当积极配合。反担保资产折价或拍卖、变卖所得实际价款应当首先清偿甲方（实际价款为拍卖、变卖收入扣除相关费用后的余额），如不足以清偿的，甲方依法就不足部分另行向乙方追偿；反担保资产折价或拍卖、变卖所得实际价款清偿甲方后的余款归乙方所有并在清偿后15日内交付乙方。（六）乙方有下列情形之一，应及时书面通知甲方：1、经营机制发生变化，如实行承包、租赁、联营、合并（兼并）、分立或股东发生变化、与外商合资（合作）、破产、歇业、解散等；2、涉及重大经济纠纷的诉讼；3、反担保资产的权属发生争议；4、被停业整顿、被吊销营业执照；5、因乙方在经营中的违法、违规行为被处罚；6、单位住所、电话、法定代表人、经营范围、注册资本、公司章程等工商登记事项发生变更。注：第1项情形应提前七日通知甲方，第2项至第6项情6/10形应在事后三日内通知甲方。五、违约责任：甲、乙任何一方违约，应按照主合同贷款金额的__________向对方支付违约金。如果违约方给对方造成了损失且违约金不足以赔偿的，违约方还应当支付赔偿金。六、本合同在履行中若发生争议或任何一方需要变更本合同某一条款时，双方应协商解决，协商不成，向__________人民法院提起诉讼。七、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。本合同一式五份，甲、乙双方各执壹份，登记方壹份，抄送贷款人壹份，均具有同等法律效力。甲方：乙方签约地点：签约日期：年月日反担保人承诺书【第三篇】致：公司(下称贵公司)根据贵公司与(下称债务人)签署的编号为___的《委托担保协议书》的规定，贵公司为债务人向(下称债权人)所申请的期限为(年/月)金额为(币种)万元的(贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他)提供担保。本人(下称反担保人)应债务人的请求，愿意以反担保人7/10的身份向贵公司提供反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书(下称反担保书)：依据债务人与贵公司签订的《委托担保协议书》的约定，由贵公司为债务人向债权人提供的金额为(币种)___万元的(贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他)项下债务担保而对债务人享有的债权。具体的内容以债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议书之约定为准。2.1贵公司为债务人担保的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、贵公司实现债权的费用等。2.2债权人及贵公司实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等。本反担保书所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的，贵公司有权要求本反担保人先于物的担保承担保证担保责任。债务人提供了物的担保的，贵公司放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的，本反担保人同意继续按照本反担保书的约定提供并承担连带责任保证。反担保人承诺书【第四篇】8/10xx银行分行：(下称甲方)与(下称乙方)于年月日就项目签订了第号合同(下称合同)。应甲方要求，xx与甲方于年月日签订了第号担保契约，并于年月日开立了以乙方为受益人，金额为元整的第号保函(下称担保人)同意出具反担保，特在此不可撤销地和无条件地向xx作出下述保证事项：1.我们同意上述担保契约和保函的全部条款;我们保证甲方按期履行合同和担保契约的全部义务;对甲方在担保契约项下的一切应付款项，包括xx按保函规定向保函受益人支付的任何或全部款项及由此产生的`垫付利息和费用(下称应付款项)，我们保证承担连带偿付责任或/和连带赔偿责任。2.如乙方未按契约规定履行支付义务，xx即有权直接向本保证人索偿，而无须先向甲方追偿或/和处理抵押品，本担保人保证在收到xx行第一次书面索付通知后十天内，即无条件按通知要求将上述甲方所欠款项，以担保契约规定的币种主动支付给xx，其中垫付利息额计算至本担保人实际支付日。上述索付通知书作为付款凭据，对本担保人具有法律约束力。3.如果本担保人未能按前条规定期限履行上述连带保证责任，由此造成对xx行的延付利息及其它经济损失概由本担保人承担;同时，xx行有权从本保证人存款帐户中扣收上述所欠款项及延付利息，本担保人保证不提出任何异议和抗辩。4.如果甲方未能按期履行合同，而xx以贷款方式间接履行担保责任，我们保证无条件对该贷款按xx规定格式另行出9/10具担保书。5.如果发生下列任何一种或数种情况时，无论是否事先通知本担保人，本保证书第1、2、3条规定的连带责任丝毫不受影响，本保证书继续有效。(1)本保证项下所有当事人变更各自名称、地址、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质，或乙方合并、分立、被撤销或破产等;(2)xx延缓行使担保契约项下的任何权利，或对应付款项的偿付给任何宽限;(3)保函项下权利被转让;(4)保函有效期应甲、乙双方要求而延展;(5)担保契约的任何修改和补充。6.如果保函金额发生更改，本担保书的担保责任不变，按最高不超过原保函金额承担担保责任。7.在上述应付款项全部得到清偿以前，本担保人不能行使由于履行本担保书义务而获得的求偿权。如果甲方向本担保人提供抵押品，非经xx书面同意，本担保人也不应行使抵押项下的权利;如果经xx同意处理抵押品，其所得全部款项保证首先用于向xx行偿付上述应付款项。8.本担保人将按xx行要求定期提供有关的财务报表，并将第5条第(1)款中本担保人的变更情况及时通知xx。9.本担保书自开之日起生效，直至xx在上述保函项下的担保责任完全解除或担保契约项下应付款全部得到清偿之日10/10终止。10.本担保书在履行过程中如有争议时，应尽量协商解决，如协商不成，将向xx所在地法院提起诉讼。本担保书正本一式四份，xx执二份，甲及本担保人各执一份。担保人名称：(公章)法定代表人签字：签发日期：开户行及帐号：