门窗工程承包合同书_门窗承包合同【汇集4篇】

1/13门窗工程承包合同书_门窗承包合同【汇集4篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家分享的“门窗工程承包合同书_门窗承包合同【汇集4篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。门窗工程承包合同书门窗承包合同【第一篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：。二、工程地址：三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2/132、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。3/13十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日门窗工程承包合同书门窗承包合同【第二篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：。二、工程地址：三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装4/13到主框驾上。六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至____市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，5/13望共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日门窗工程承包合同书门窗承包合同【第三篇】甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡，地弹门6/13为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：________年____月____日2、竣工日期：________年____月____日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;c)不可抗拒之因素;d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1.提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;7/133.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;2.切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2，扣板厚度为0.81.0，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用xx信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收8/131.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。第十条：设计变更1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修________年(注：非人为原因)。第十二条：违约责任1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支9/13付违约金;3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2.向____市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日10/13门窗工程承包合同书门窗承包合同【第四篇】甲方(全称)：(以下简称甲方)乙方(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：资五工业园内，200多亩工业建设项目。工程名称：二、工期开工日期：本工程定于年月日开工;竣工日期：本工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为：天。三、工程量及工程价款本工程工程量经测量单位实地测算为立方米，单价为元人民币/立方米。工程总价款(固定总价)为元人民币包干。在无设计变更的情况下不做调整。甲方借用机械、人工，另行计算(挖机按2400元人民币/台班，汽车按350元人民币/台班，人工按100元人民币/工日)四、甲方的责任和义务1、甲方为乙方划定具体的施工范围。2、甲方为乙方提供进场施工的道路，确保乙方车辆进入施工现场。3、按合同及时支付工程款。11/13五、乙方的责任和义务1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应严格按照甲方指定的范围进行施工。凡不经甲方同意乙方施工的.甲方不予计量。2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理规章制度。3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作，并对该全过程中可能发生的一切安全、文明、环保、交通等事故负全部责任。4、乙方填筑道路土方必须分层压实，分层厚度﹤50cm，密实度90%。5、乙方应遵守国家和地方有关法律法规，也不得以甲方的名义从事其他活动，否则甲方将追究乙方的责任。6、乙方应安排专职人员负责现场施工，并出具委托责任书和相应的身份证明。7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元，项目全部竣工付款完成后甲方退还给乙方，本履约保证金不予计息。六、质量和安全1、乙方施工前制定施工方案，报甲方审批后实行，以确保施工质量。2、甲方将安排专人对乙方的施工进行监督管理，甲方现场管理人员的指令，乙方应无条件服从。3、乙方在施工场区内应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及甲方的各项安全规章制度，严格按照安全标准组织施12/13工。七、工程验收乙方完成本工程后，应首先进行自检，自检合格后书面通知甲方，甲方将组织人员进行验收，经甲方验收合格后，乙方交付给甲方。八、工程量的确认工程计量按照实际发生的工程量计量，土方的工程量按照压实后体积计量，开工前甲乙双方对场地标高进行测量，乙方完成后双方再重新测量填土标高，从而计算出填土的工程量。九、合同价款和支付本工程以总价形式承包，经双方确定总价为验收合格后一月内支付给乙方合同总价款的50%，剩余价款1年内全部付清。十、争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼。十一、合同生效和终止本合同经双方签字盖章后生效，本项目经甲方验收合格并支付全部价款后终止。十二、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代