分包合同的法律规定10篇

1/48分包合同的法律规定10篇随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是网友帮大家分享的“分包合同的法律规定10篇”，仅供参考，希望对您有所帮助。分包合同的法律规定【第一篇】发包人：(以下简称甲方)：_________承包人：(以下简称乙方)：_________依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容工程名称：_________工程地点：_________工程概况：_________分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方承担)。1、分包方式：清工2、合同价款：按建筑面积计算：_________元/㎡。一次性包死，价格不可再调。2/483、分包工期4、质量标准：达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。5、付款方式：1)地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70﹪。2)±0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。3)主体完工后，经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1)组建项目管理班子，办理竣工手续。2)负责组织分部工程的验收。3)负责提供施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1)按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2)施工现场要保持工完场地清。3)妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。4)乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5)严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标3/48准。如发生质量问题，乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。6)遵守建设工程安全生产的有关法律法规，自行配备必要的安全防护用品，对工人进行安全教育，不违章指挥，不冒险作业，确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故，费用在20______________元以下由乙方负责，在20______________元以上的医疗费用由保险费承担。(保险公司赔付多少付乙方多少)7)由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必须承担由此发生的费用。8)自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员配合好工作。9)按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方提供给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。10)乙方不得再将工程转包他人，11)本合同一式二份。甲乙方各执一份，本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日4/48分包合同的法律规定【第二篇】总包方(甲方)：_________地址：_________邮码：_________电话：_________法定代表人：_________职务：_________分包方(乙方)：_________地址：_________邮码：_________电话：_________法定代表人：_________职务：_________依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_________市人民政府_________号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、工程编号：_________;施工许可证号：_________;营业执照号：_________四、分包工程范围及工程量(附预算书)：_________5/48五、分包工程期限：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。六、分包工程人工费用_________元。七、乙方投入工种及人数_________人。第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_________计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需6/48用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为_________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_________元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_________元。达到合格的每预算工日为_________元。实行分项人工费包干每平米_________元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_________元。四、清工每工日为_________元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_________元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)_________元。7/48七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为_________元。八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)_________。第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财8/48产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_________%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第_________项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。二、本合同一式_________份，甲乙双方各执正本一份。9/48其余副本，报送_________备案。三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：_________。第十二条合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书;2._________。二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位(盖章)：_________分包单位(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日分包合同的法律规定【第三篇】甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。10/48具体条款如下：第一条工程概况1、工程名称：星空、观源21#、24#楼2、工程地点：山东省德州市平原县南外环北面3、分包性质：星空、观源21#、24#楼外架搭设工程劳务分包4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。(包括悬挑架)第二条承包内容1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除，提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。注;包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。第三条结算及付款办法1、本工程按建筑面积每平方米11元。2、本工程无预付款。3、基础工程(±0.000)封顶完成验收后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双11/48方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)5、六层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)6、九层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)7、主体封顶，二次结构全部完成，并通过中间验收达到合格为止，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后30日内付总造价的80%，余下20%三个月后一次性结清。第四条合同工期1、承包日期从20_年月日至20_年月日，总工期为天。2、乙方施工前要做好一切准备工作，按照项目部规定的进度计划及时完成任务，如因人员调配不合理，人员缺少引起拖延工期，乙方要负全部责任，每拖延一天处500~20_元不等罚款。3、发现工人不带安全帽，每人每次罚款50元。4、发