有关建筑工程施工承包篇

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

有关建筑工程施工承包篇合同范本网为大家提供工程承包合同有关的撰写指南以及格式,只有把合同写好了心里的石头才能落地,那么什么样的合同范文称得上是专业呢?下面是网友为大家分享的“有关建筑工程施工承包篇”,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。建设工程承包合同和建设工程施工合同篇【第一篇】甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或部分取消合同,由甲方承担违约责任。建设工程承包合同和建设工程施工合同篇【第二篇】发包人(以下简称甲方):代表人:住址:承包人(以下简称乙方):责任人:住址:根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_____________________________项目_______型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:____________________________________2、工程编号:_____________________;施工许可证号:_____________________;3、工程地点:____________________________________4、工程范围:____________________________________5、工程方式:双方商定采取下列第_________种方式。1乙方包工、包料。2乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料3乙方包工、甲方包全部材料6、工程期限:1计划开工日期_________年_______月_______日,计划完工日期_________年_________月_________日,总共_________日历天。2开工前_________天,乙方向甲方发出开工通知书。二、图纸和文件的保管与提供2凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。三、工程质量1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。3、本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。4、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门_____,_____费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。四、工程检查验收1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后,方可使用。3、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的.工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。5、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。五、工程合同总价1、本工程合同总价为人民币_________元。2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:1合同总价内经双方确认的暂估价变化;2在合同工期_____策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;3重大设计发生变更;4在施工中新增加了工程项目;5其它_________。3、价款支付方式:____________________________________六、工期顺延1按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;5非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7人力不可抗拒的因素而延误工期。七、施工准备1、甲方在开工前应办妥征地拆迁;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。八、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。九、甲方工作1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求1开工条件:_________________;2完成时间:________年___月___日。2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求1时间:2地点:3供应要求:3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_______年___月___日____时_____分~_______年___月___日____时_____分4、会审图纸和设计交底的时间:_________十、乙方工作1、施工防护工作的要求:_________2、成品保护的要求:_________3、施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________4、施工场地整体卫生的要求:_________十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:1、提交______________委员会_____;2、依法向_________人民法院起诉。十二、违约责任1、甲方的违约责任:1因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。2工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。3因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。4乙方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。5不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任:1因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。2因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。十三、合同解除1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:1因不可抗力致使合同无法履行。2因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同十一条关于争议的约定处理。6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。十五、附则1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。甲方:代表人:联系电话:签订日期:乙方:代表人:联系电话:签订日期:建设工程承包合同和建设工程施工合同篇【第三篇】法定施工承包方:(以下简称甲方)(内部承包人):(以下简称乙方)甲方将建设施工方工程委托乙方完成,为遵照《合同法》、《建筑法》、及相关法律法规,本着平等、互利、双赢的原则,迅速保证工程保质、保量按期完成该工程任务。明确双方的经济责任和管理权限,特制定本合同。一、工程概况:1、工程地点:2、工程名称:3、工程内容:4、合同价款:建筑面积㎡,工程单价/㎡,金额暂定元,最终以建设单位审计结算金额为准。5、工期:年月日至年月日止二、实施方法:工程项目的承接,合同签订以甲方的名义进行。项目实施由乙方全面负责自行筹措、承担、承接实施项目所需资金,单独核算,自负盈亏。三、承包内容:1、乙方必须履行建设方与发包方(本合同的甲方)所签订合同全部内容,发包人在合同中的所有责任和义务全部由乙方承担。2、工程质量以国家现行施工验收规范和质量检验标准为依据,以建设方所约定的质量要求进行施工,若发生质量事故,由乙方承担全部经济、法律责任。3、乙方为该项目的安全责任人。杜绝工伤死亡、重大设备、火灾等事故。严格按照安全生产法规、条例组织施工,若发生安全事故,由乙方承担全部经济、法律责任。4、施工组织与工程保修由乙方承担。四、财务管理:1、甲方对乙方的资金使用和财务工作有权进行监督检查管理。2、为乙方提供工程款(劳务费)帐户,如需开发票,按国家税收标准收取税费。工程款(劳务费)必须专款专用,不得拉着他用,实行财务统一管理。3、乙方(自行完善)承担为实施本项目的所有税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及企业管理费等税费,否则概由乙方负责。如需开发票由甲方在乙方工程汇款中代扣代缴。另缴合同印花税3,工商、建委合同登记费2。4、乙方自愿采取项目工程汇款

1 / 42
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功