工地工程合同书_工地合同内容【精编10篇】

1/45工地工程合同书_工地合同内容【精编10篇】合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是网友帮大家分享的“工地工程合同书_工地合同内容【精编10篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。工地工程合同书工地合同内容【第一篇】建设单位：施工单位：____日期：施工合同书建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《____市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价1.1工程范围：“____市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：c42、c39、c42/451、c63、c63a、c64、c53、c54、c72、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。1.2工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。第二条：工程用料2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞xx公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。2.2铝合金型材：均选用佛山xx公司产的6063-5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。2.3硅酮结构胶及密封胶：选用郑州xx厂产的f811硅酮3/45结构胶及f889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5钢件：国产优质235b钢型材。第三条：付款方式3.1铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30％作为第一次工程进度款；3.2铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20％；3.3玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20％；3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80％；3.4验收合格后____日内，甲方付到结算总价的97％给乙方，剩余3％从验收之日起________年保修期满后，____日内一次性付清。3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任4.1甲方责任：4.4/451.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2办理施工许可证；4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。5/454.2乙方责任：4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。6/454.2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。第五条：工期5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。5.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5其它非乙方原因的停工；7/455.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：工程质量6.1工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算与保修8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从8/45第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条:工程停建或缓建9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条：其它10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。9/4510.5本合同正本一式两份,双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方:乙方:法人代表:法人代表：(或委托代理人):（或委托代理人）:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:传真:传真：地址:地址:邮编:邮编工地工程合同书工地合同内容【第二篇】甲方(总包方):乙方(分包方):为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国民法典》，并经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况:1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：(大写)5、承包方式：6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：7、竣工日期：10/45第二条图纸及资料:1、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;2、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;第三条双方责任:1、甲方责任：(1)提供施工用水用电，满足施工基本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;(4)按合同约定支付工程款;2、乙方责任：(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第四条工程质量及验收:1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起____日内调试验收完毕，否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;11/454、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。5、如工程未经验收甲方就单方使用，即视为工程质量合格和甲方验收合格;第五条工程保修:工程保修期为________年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。第六条工程付款:1、自本合同签订之日起____日内，甲方向乙方支付总工程款;2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即3、剩余5%作为质保金，即元，________年内付清。注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。第八条工程变更：1、合同签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期;2、工程、工期变更：(1)甲方未及时付款，施工工期顺延;从应付款日期算起，12/45一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方;(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;第七条违约责任:1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的，向甲方支付违约金;2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的，向乙方支付违约金;3、如甲方未及时支付工程款，拖延____日以上，乙方有权停工，所造成的工期延误或其它后果，均由甲方承担;4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的%，赔偿另一方;13/45第八条商业秘密:设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一条补充条款:第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：____日期：__