2023年建筑合同管理 建筑合同纠纷案例精编

参考资料，不熬夜1/92023年建筑合同管理建筑合同纠纷案例精编【预览】此例优秀文档“2023年建筑合同管理建筑合同纠纷案例精编”是由三一刀客网友为您分享整理的，供您参考学习之用，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！建筑合同管理建筑合同纠纷案例篇1托运方：（以下简称乙方）甲方位于因建工程项目，有建筑垃圾立方米需要运输。甲乙双方秉着依法依规，诚实守信，公平公正，互惠互利的原则，经友好协商，签订合同如下：1、甲方将该工程项目的建筑垃圾全部委托乙方承运。甲方负责办理该项目建筑垃圾处置审批核准手续；乙方负责办理参与该工程项目建筑垃圾运输车辆的渣土运输核准证，其费用由甲方负责。2、乙方应按甲方工程施工要求提供有资质的密闭专用车辆和足够的车辆运力投入运输，确保工程施工进度。3、该工程项目建筑垃圾运输从年月日开始，工期约为天。4、为保障运费正常结算，甲方在签订本合同之时，应一次性支付给乙方结算保证金（人民币）大写：万元（￥：元）。参考资料，不熬夜2/91、建筑垃圾运输价格根据该工程实际情况，经双方商定每车每趟（公里）运价：吨位车为元，吨位车为元（因工地卸区改变，而造成的运价变化，由甲、乙双方另行协商后再施工）。2、运费结算方式（1）乙方以甲方发出的运土票为依据进行运费结算。甲方必须在建筑垃圾票上完整填写承运日期、建筑垃圾消纳场点，签发人签名。建筑垃圾票必须字迹清晰，不得涂改、伪造。有回程票的，两票必须相符，否则，票据无效。（2）从开工后第二个工作日起，乙方每天与甲方结清前一个工作日的建筑垃圾运费。双方当面验证点清建筑垃圾票后，甲方如数足额以现金支付运费。（3）该工程项目建筑垃圾运输完工后次日甲方一次性付清剩余未结建筑垃圾运费，并退还结算保证金。1、甲、乙双方必须共同遵守国家建设部和长沙市建筑垃圾管理的有关法规，不得雇用无牌无证等无资质的非专用车辆参运建筑垃圾。2、甲方应做到建筑垃圾装载适度，有专人清扫和洗车，保证车辆能够密闭完好，净车出场。3、甲方应提供保障建筑垃圾运输过程中的现场治安和秩序正常。不得发生打架、斗殴等违法违规事件，保证安全运输。如果发生违法违规事件，由甲方为主负责处理，乙方予以配合。参考资料，不熬夜3/95、在施工场内发生的事故，造成人身伤害及财产损失的，由甲方负责。6、因甲方原因，被有关管理部门责令停工和被执法部门扣车及处罚，由甲方负责协调处理并承担相关费用。被扣车辆甲方按每晚（即24小时以内，超过24小时按两天计算，依此类推）给乙方车主补偿误工损失费，即：吨位车元/天、吨位车元/天，停车、拖车费等支出按实由甲方支付。7、乙方必须按照长沙市建筑垃圾管理部门对该工程建筑垃圾运输所确定的时间、行驶路线以及建筑垃圾消纳场点运输建筑垃圾，并保证参运车辆车况良好，密闭装置完好。8、乙方应派有工地现场秩序监督员负责对参运车辆的管理，配合市区建筑垃圾管理部门和执法部门以及甲方施工现场管理人员的工作，共同研究解决建筑垃圾运输施工中的问题，确保正常施工运输。9、因乙方原因，如车辆无证参运、车辆破损造成的沿途撒漏污染道路、私自不按指定路线、消纳场点运输建筑垃圾或车辆资质不合格等被市区建筑垃圾管理部门停工和被执法部门扣车处罚，由乙方负责处理，其损失由乙方承担。10、乙方参运人员应遵守交通规则，发生交通事故由乙方车主自行处理，甲乙双方予以配合。11、因工地特殊原因（如稀泥、塌方、管涌、城市中心繁华地带等）造成乙方运输成本增加，甲方应根据实际情况和乙参考资料，不熬夜4/9方重新协商运价。1、如果甲方不能按本合同约定如数足额按时支付建筑垃圾运费而造成运力流失，乙方不承担违约责任。2、乙方应保证足够的运输车辆驮运，但因甲方原因造成车辆损坏（如工地陷车等）而造成的运力下降，乙方不负责任。3、因甲方原因造成的工程停工小时以上，由甲方负责补偿每台参运车辆停工损失费，即：吨位车元/天、吨位车元/天（其中在允许正常运输时间内，停工小时以上按天计算）。4、因无法避免、不可预见的因素而造成停工，其误天损失双方均不承担违约责任。5、未尽事宜，双方另行商定，可作为本合同的补充条款。本合同文本一式三份，双方各执一份存档，交市政务中心建筑垃圾办证窗口一份。甲方单位：（盖章）乙方单位（盖章）甲方法人代表或负责人（盖章或签名）乙方法人代表或负责人（盖章或签名）年月日：年月日：建筑合同管理建筑合同纠纷案例篇2建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包参考资料，不熬夜5/9合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。2、工程地址：儋州市中兴大道。3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程；地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准（参照松涛花园5#、6#楼）含基础挖运土方，外运土方等全部内容；4、总建筑面积约13864㎡（以施工图纸为准）。5、给排水做到外墙米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门；6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用；7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万（含税金）；8、强弱电工程；设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工；公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面参考资料，不熬夜6/9为白色仿瓷涂料；入户门价格必须达到每樘1000元；品牌由甲方确定。1、甲方（1）负责做好水通、电通和道路通；（2）组织有关人员进行施工技术交底；（3）委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。2、乙方（1）负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路；（2）现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续；（3）组织施工人员和材料、机械进场；（4）负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料，确保达到交工验收标准；（5）委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天（日历日）。（如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和参考资料，不熬夜7/9标准进行施工；2、乙方在施工中必须遵守下列规定；（1）凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工；（2）隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工；（3）乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意，方可进入下一道工序施工；（4）工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责，必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币（含参考资料，不熬夜8/9税金）2426万元；承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时（五层顶楼板），发包人按承包人总造价的的25%（2426×25%=606万），支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付；承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%（2426×25%=606万），支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付；工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%（2426×25%=606万）工程款给承包人且在次月5日前支付；工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人；剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清（不计利息）。争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方（松涛管理局）指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：参考资料，不熬夜9/9__________________年____月____日_________年____月____日