工程施工劳务合同（精选4篇）

参考资料，少熬夜！工程施工劳务合同（精选4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程施工劳务合同（精选4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程施工劳务合同【第一篇】甲方：_______(总承包方)乙方：_______(施工班组)为明确各方责任、按质、按量、按时地完成此项工程，依照《中华人民共和国合同法》及有关工程承包合同条例等之规定，经双方结合本工程具体情况订立如下合同条款：第一条工程概况1、工程名称：2、地点工程：3、合计_______元4、工期第二条承包方式1、此工程按单项承包给乙方包工不包料，按图纸施工，增减按实计算，乙方应严格按照施工程序组织人员完成该项目。2、乙方所有的施工小型工具均须自理。做好文明施工、工完料(地)清、起钉子、石匠钻砼、材料归堆等。当日发生的施工事项必须当日处理清场，不得以任何借口、理由拖延，否则将予以罚款。3、在施工中每道工序乙方应做到无条件的配合协助施工长抄平、放线。第三条付款方式1、每层混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封顶付%。2、余款待竣工验收审计合格后，一个月内(无质量问题)决算工程款、结算付清。第四条工程验收1、乙方必须按图施工，不得任意更改图纸，如有变更时应由甲方提交变更通知单为依据，如验收质量不符合要求，出现的返工工料费用等均由乙方承担。2、工程验收以国家颁发的、有关工程验收规范标准及施工图纸内容、和相关规定要求进行验收。3、工程完工验收前由乙方负责清理打扫室内外(垃圾)卫生，确保验收条件和环境符合要求。第五条安全施工1、乙方在施工中必须做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出现安全事故，均由乙方承担。2、施工中应按规范要求及遵守安全施工操作规程，上班期间中午不准饮酒，如一但发现罚款人民币(_______元，在乙方承包的`工程款中予以扣除。参考资料，少熬夜！第六条双方违约责任1、木工每层模板3-4天要全部完工，如哪层超4天，按每天计算罚款_______元/每天，施工中不允许停工，如停工每天罚款_______元。2、自工程开工时起，乙方应合理安排好施工计划表，确保一次性验收合格，如在竣工初验时达不到合格质量要求，经整改返修的一切费用均由乙方承担。柱头、梁板如违反施工规范，表面不好，项目部给乙方按总造价的10%罚款，旧料利用，乱锯木料每根罚款_______元。3、乙方施工质量不符合验收标准，应负责无偿返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包项目费用的款价每天10%给予罚款。4、上班进入工地时应戴好安全帽，如发现一人未戴安全帽，罚款_______元，未扣安全带罚款(。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回，如有丢失，按价赔偿，并在工程款中扣赔。5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排，按甲方总体施工计划，如不服从或擅自改变施工计划程序，施工长有权责令其停工乃至请退及罚款，以造成后果应承担相关经济责任。6、施工中如为抢工期，甲方要求加班加点乃至阴雨天加。乙方必须服从统一调配，协作配合施工。不得以阴雨为由停工，如不服从统一调配，若造成相关后果，甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期，每延误工期一天罚款_______元。7、乙方人员在工地及施工场地应遵纪守法，团结互爱，不吵嘴、打架，围护工地卫生环境，注意自身生活卫生。8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干，一旦出现由此现象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自负。9、以上协议双方共同遵守，如有一方违约按相关法律追究经济责任。10、本协议经双方商定，在施工中如发现其他事项，双方可另行协商解决。11、本协议一式两份，双方各执一份，自签章既日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程劳务合同【第二篇】建设方：_____________________（以下简称）甲方承包方：_____________________（以下简称）乙方依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责参考资料，少熬夜！任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：一、工程名称：_____________________二、工程地点：_____________________三、承包方式：_____________________四、承包范围：_____________________五、承包工作期限开始工作日期：____________年_______月_______日结束。工作日期：____________年_______月_______日：总日历工作天数为_______天。六、质量标准工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。七、面积金额结算八、付款方式：乙方进入现场后预付_______%，不得无故拖欠，余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。九、乙方责任1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。十、双方提供1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。十一、双方约定1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及（第三人）人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。参考资料，少熬夜！十二、违约责任甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。十三、争议解决在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。十四、未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效十六、本合同一式_______份、甲、乙双方各执_______份，签字盖章后即生效。甲方：_____________________乙方：___________________________年_______月_______日建筑工程劳务合同【第三篇】甲方(发包单位)乙方(承包单位)根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：本工程为框剪结构，总高度为米，层。四、工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。五、工程日期：年月日至年月日。完成所有工程量。六、工程质量要求：工程质量通过验收，达到合格标准。七、合同价款及支付方式：按建筑规范计算面积。每平方米元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常参考资料，少熬夜！施工进度施工。八、1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。九、考核验收：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。十、甲方责任：1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。4按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。十二、违约责任：1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金元2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。十三、本工程甲方派为现场负责人。乙方派同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。十四、争议甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。十六、安全事故，每次发生医药费元，以外的由甲方负责。十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。参考资料，少熬夜！本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。甲方(合同章)乙方(合同章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：年月日工程施工劳务合同【第四篇】发包人：______(以下称甲方)承包人：______(以下称乙方)遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。根据______(发包人：甲方)与业主签定的“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲乙双方协商一致，达成如下分包合同条款：第一条：工程概况与承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程(沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。第二条：结算方法本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行。第三条：结算方法1、本合同价款暂定为人民币______元(暂定为人民币______元整)(含税包干价)。2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方提供有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。第四条：付款方法1、甲方根据业主拨付的'进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提供正式。2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算。第五条：施工工期1、开工日期：______年___