建设工程施工合同书（4篇）

参考资料，少熬夜！建设工程施工合同书（4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同书（4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程施工合同书【第一篇】甲方：_______乙方：_______应甲方要求，在原甲方与乙方_______年_______月_______日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_______年_______月_______日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。三、新增工程量：详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)法定代表人：_______法定代表人：______________年_______月_______日_______年_______月_______日建设工程施工合同书【第二篇】道路照明工程施工合同书发包方：____市建设局（以下简称甲方）承包方：____有限公司（以下简称乙方）为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的`合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。一、工程名称、地点和内容1、街道路亮化照明工程2、工程地点：____3、工程内容：基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。参考资料，少熬夜！二、开、竣工时间1、开工日期：____年7月20日2、交工日期：____年8月30日三、质量等级：优良四、合同条款工程采用中标价款承包：施工承包合同总价款为____人民币五、工程承包范围及承包方式1、承包范围：所有工程（灯具、灯杆、电器、控制箱等）的施工，安装和调试。2、本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。3、甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关部门协商，如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。4、全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字、盖章后，与本合同有同等法律效力。5、本合同一式六份（正本两份、副本四份），甲、乙双方签字，盖章之日起合同生效，分送有关部门。6、本合同签定时间：____年____月____日7、本合同签定地点：建设单位（盖章）：____施工单位（盖章）：____电话：____电话：________年____月____日____年____月____日建设工程施工合同书【第三篇】甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。二、甲方权利及义务（一）甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；2、甲方对订购终端制定销售政策；3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：（1）提供终端备机；参考资料，少熬夜！（2）在________________区至少设有一个售后服务站；（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；建筑工程施工合同协议书【第四篇】发包人__________________（以下简称甲方）承包人__________________（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。1、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整。2、承包方式包挖、包运、平整，不得转包。3、承包价格开挖、运输土方__________________元/m3（石砂）。4、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自_______________月_______________日开始施工，在_______________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。5、质量与施工要求（1）基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围内。（2）做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。（3）回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。（4）土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。6、安全要求（1）开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。（2）严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。（3）遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。（4）开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。（5）雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时参考资料，少熬夜！可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。（6）发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。7、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第_____________天支付清工程款。8、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人：__________________（甲方）：__________________承包班组长（乙方）：__________________联系电话：__________________联系电话：_______________________________年____________月____________日____________年_____________月_____________日