建筑工程新增工程补充协议范本【热选4篇】

参考资料，少熬夜！建筑工程新增工程补充协议范本【热选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建筑工程新增工程补充协议范本【热选4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程合同补充协议书【第一篇】发包人（甲方）：XXXXX汽车零部件有限公司承包人（乙方）：XXXXXX建设工程有限公司鉴于：甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。甲方：XXXXX汽车零部件乙方：XXXX建设工程有限公司有限公司法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：签字：签字：20xx年4月23日20xx年4月23日工程补充合同【第二篇】甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着互利自愿的原则，对于乙方所承包甲方“”住宅小区弱电系统工程中停车场管理系统进行品牌调整，由原合同中的“”调整为“”;该系统原合同价为人民币元，现为人民币元。一、乙方向甲方提供产品清单及报价表二、质量要求与技术标准供货两年内出现任何产品质量问题，乙方负责维修(人为损坏除外)。三、产品外观与包装按乙方统一的`、固定的、标准的产品外观与包装。四、交(提)货地点、运输与运费参考资料，少熬夜！本合同的履行地点为市，由乙方发货到，运输费用由乙方负担。五、验收标准甲方根据“立林停车场配置方案”和国家行业标准进行验收，乙方递交产品的合格证等甲方工程验收所需材料。六、货款结算方式及期限合同签订后，甲方支付合同货款的50%即：人民币整(￥：)作为设备款到乙方指定账户，乙方收到设备款后开始组织备货施工。余款在工程施工完毕，甲方验收合格后三个工作日内支付，未全部支付完毕前的设备产权归乙方所有。七、双方责任甲方：1、甲方应于乙方提交竣工申请七日内组织系统验收，除设备故障或者功能达不到要求的原因外，不得以其它理由拖延验收时间。2、交货时间和交货地点如有变，应于原定交货时间前5日告知乙方。乙方：3、乙方于付款日起15个工作日内货到，并于10个工作日内安装调试完毕。4、乙方如因不可抗力因素影响工期时，应及时告知甲方并妥善安排。八、售后服务1、乙方对所出售之设备保修时限：设备免费保修24个月。2、保修期内，所供设备如有质量问题乙方负责包修。3、人为因素或自然灾害(包括雷电)造成的产品故障，乙方负责维修但收取相应成本费。4、质保期满后乙方可提供长期有偿服务。九、其他：其他未尽事宜甲乙双方协商解决。十、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同【第三篇】甲方：乙方：丙方：甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年月日至月日，共计天。参考资料，少熬夜！二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的`款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。七、本补充协议一式三份，三份各持一份，自三方签字或盖章起生效。甲方：乙方：丙方：年月日工程补充合同【第四篇】甲方：乙方：甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、由乙方负责：为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。二、甲方权利：(1)、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。(2)、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。三、乙方权利义务：参考资料，少熬夜！(1)、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。(2)、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。四、收付款条款：(1)、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。(2)合同签订，甲方一次性付清采购款￥元(大写：贰万陆仟元)。五、工期要求：按甲方现场施工进度进行。六、其他条款：本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日