有关维修施工合同篇

有关维修施工合同篇日常生活中，只要是东西坏了我们都需要进行维修。按维修的定义，分为维护与修理，其中，维护也称为保养。签订维修合同可以为日后解决争议提供依据。我们必须要在详细了解情况后，才能签订合同。那么，维修合同有哪些可参考的格式呢？为此，您可能需要看看“有关维修施工合同篇”，相信能对大家有所帮助。有关黄河水利工程维修养护合同试行合同编号：___________发包人：____________________________________________承包人：____________________________________________维修养护工程名称：__________________________________依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为1．合同（包括补充合同和协议）2．中标通知书3．招标文件4．专用合同条款5．通用合同条款6．技术条款7．组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。发包人（公章）：___________承包人（公章）：___________法定代表人（签章）：_______法定代表人（签章）：_______委托代理人：_______________委托代理人：_______________电话：_____________________电话：_____________________传真：_____________________传真：_____________________地址：_____________________地址：_____________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________开户银行：_________________开户银行：_________________帐号：_____________________帐号：______________________________年______月______日_________年______月______日签订地点：_________________签订地点：_________________附件通用合同条款1．词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。1．12天：指日历天。1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下2．1合同（包括补充合同或协议）。2．2中标通知书2．3招标文件2．4专用合同条款。2．5通用合同条款。2．6技术条款。2．7组成合同的其它文件。第3条合同使用的语言文字和适用法律3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。2．双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。第6条承包人主要义务和责任6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。延伸阅读有关维修合同有关维修合同甲方：_____________公司乙方：_____________公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况1．工程名称：_____________维修合同2．工程地点：__________________________3．承包方式：包工包料（甲方认质认价）第二条：工程期限、合同金额、付款方式1．本合同工期为______天2．工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。第三条：双方责任及义务1．乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。2．乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。3．使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。第四条：违约责任1．乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。2．合同纠纷解决方式：法院起诉。本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。甲方：____________公司乙方：____________公司______年_____月_____日有关汽车维修合同有关汽车维修合同【注】ｇｆ—９２—０３０４全文托修方＿＿＿＿＿＿签订时间＿＿＿＿＿＿合同编号＿＿承修方＿＿＿＿＿＿签订地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、车辆型号：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜车种｜｜牌照号｜｜发｜型号｜｜｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜动｜－－｜－－－｜｜车型｜｜底盘号｜｜机｜编号｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－二、车辆交接期限（事宜）：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜送修｜接车｜｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜日期｜｜方式｜｜日期｜｜方式｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－｜｜地点｜｜地点｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－三、维修类别及项目：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－预计维修费总金额（大写）＿＿＿＿＿（其中工时费）四、材料提供方式：五、质量保证期：维修车辆自出厂之日起，在正常使用情况下，＿＿＿天或行驶＿＿＿＿＿公里以内出现维修质量问题承修方负责。六、验收标准及方式＿＿＿＿＿＿＿＿七、结算方式及期限：现金＿＿＿转帐＿＿＿银行汇款＿＿＿期限＿＿＿八、违约责任及金额＿＿＿＿＿＿九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附本。十、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。十一、双方商定的其它条款＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜托修方单位名称（章）｜承修方单位名称（章）｜｜单位地址：｜单位地址：｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜代表人｜代表人｜｜电话电挂｜电话电挂｜｜开户银行帐号｜开户银行帐号｜｜邮政编码｜邮政编码｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：１．承、托修方签订书面合同的范围：汽车大修、主要总成大修、二级维护及维修费在一千元以上的。２．本合同正本一式二份，经承、托修方签章生效。３．本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、材料明细表，按实际发生金额结算。４．承修方在维修过程中，发现其它故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式（包括文书、电报）通知托修方，托修方必须在接到通知后＿＿＿＿＿天内给予书面答复，否则视为同意。５．承、托修方签订本合同时，应以《汽车维修合同实施细则》的规定为依据。注：本合同一式份。承、托修双方各一份，维修主管部门各份。监制印制有关维修维护合同有关维修维护合同甲方：_____________________乙方：_____________________甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。一．该合同所包括的信息产品如下：产品名称：______________________产品序列号：____________________台数：____________________金额：（人民币）_________________备注：___________________________二．由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：1．合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。2．如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。3．合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。4．除乙方的节假日外，每周星期___至星期______：___---___：___，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的