2023年使用施工合同示本的好处最新5篇

1/132023年使用施工合同示本的好处最新5篇在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是网友为大家分享的“2023年使用施工合同示本的好处最新5篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。使用施工合同示本的好处【第一篇】甲方：代表人：乙方：施工队代表人：经甲乙双方协商，甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米60元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：1.工期要求：从3月11号开工，5月11号完工，工期为60天。2.尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。3.材料要求：水泥需用国标425，石子为2——4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。4.质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。5.混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2——32/13毫米的横槽。6.实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。7.工程量以路中线实测实量延长米为准。1.监督检查全过程、技术规格与质量。2.提供一个料场。3.对违规和影响质量的行为，采取果断的`处理手段。4.负责协调道路两旁农户的工作。5.提供水源及电源。1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。3.负责操作规程，把握质量标准4.负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。5.接受甲方监督检查和处置决定。6.修路期间负责道路养护。工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人（签字）：授权委托人（签字）3/13日期：_____年_____月_____日使用施工合同示本的好处【第二篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）本工程由承建。根据该工程图纸设计及施工组织设计的相关要求，甲方将分项工程发包给乙方，经甲、乙双方协商，达成以下共识：一、工程名称：二、承包范围及方式：三、工期要求：满足甲方施工进度总控制要求，乙方在此期限内完成承包范围内的所有工程内容，若乙方拖延工期则给予20xx元/天处罚；若因甲方原因延期，乙方顺延工期，注：（具体施工日历天数随土建方交验时间而定）。四、质量要求1、按照设计施工图纸及技术核定单的要求施工，要求施工一次性验收不渗不漏。若因质量问题造成的一切损失均由施工方承担。2、执行标准：按行业标准执行。4、此报价不提供税票五、工程款支付1、随甲方合同一起付款；3、3%的质保金于质保期满一周内无息支付给乙方。4/13六、工程计算：按图纸设计施工面积计算。（注：附加层不计算面积。）1、在保修期内，因乙方原因造成的渗漏，由乙方负责维修；3、保修期：竣工验收合格之日起5年。七、发包方的权利和义务1、向乙方提供防水施工所需的图纸和施工部位；3、提供必要的材料堆放场所和工人住宿；4、参与并配合乙方对半成品、成品的保护，尽量不安排工种交叉作业；5、在施工过程中给予有效的配合；6、按本合同约定支付工程款项；7、对乙方提供的材料、设备进行验收；8、按本合同约定的时间对本工程进行验收；10、甲方有权对乙方的施工质量、安全生产、文明施工进行督促检查，并根据项目有关管理条例进行处罚。八、承包方的权力和义务1、甲方通进场施工，在满足防水施工条件下，乙方的材料、人员在两日内必须到场。乙方常驻工地负责人：，联系电话：。2、进入甲方工作区的人员应当遵守甲方的规章制度；3、对施工人员应当进行施工前入场、安全、三级教育；4、保证所提供的材料、设备和质量。向甲方提供的规格、5/13数量、质量等相关证明；5、接受甲方的监督检查并及时整改；6、严格按照设计图纸规范要求及施工方案进行施工；8、参与半成品和成品的保护，尽量不让其他相关工种损伤、破坏防水层。九、下列情形之一，本合同可以解除1、双方协议解除；2、因地震、战争等不可抗力致使本合同目的不能实现的。十、违约责任1、甲方违约责任：1甲方不履行本合同的约定义务而耽误工期的，竣工日期应予2甲方不履行本合同约定的支付方式，将每天按总金额的1%给以乙方违约金并承担相应责任。2、乙方违约责任：1工程质量不符合国家规范及本合同要求的，应当无偿维修或返工；2因乙方原因如未能如期交工的，乙方将承担一定的经济责任。十一、在本合同发行中若发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，可以提起诉讼。十二、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商并签订补充协议，本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至工程保修期满合同价6/13款结清后自动失效。十三、本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方贰份。甲方（签章）：乙方（签章）：联系人：联系人：电话：电话：日期：日期：使用施工合同示本的好处【第三篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容:1、本工程合同总工期为天（日历天，从开工之日算起）。2、本工程开工日期20xx年月日，竣工日期20xx年月日。（以开工报告为准）1、本工程造价为人民币351元/米。2、承包方式：包工包料。1、按实际施工围墙总长度计算合同总价。2、支付：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成7/13人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。十二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金元。十三、本协议一式两份。各执一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________使用施工合同示本的好处【第四篇】甲方(发包方)：乙方(施工方)：道路工程(以下简称“工程”)一事达成如下约定，特签订本合同(以下简称“合同”)。一、工程概况1、工程名称：道路工程2、工程地点：二、承包范围本工程长约米、宽7.5米道路的`施工，具体施工范围以甲方要求为准。8/13三、工程价款双方商定本工程总价款为人民币115万元。四、工程工期1、乙方须于年月日前(含该日)完成本工程施工任务，通过工程竣工验收并将工程交付给甲方。若甲方原因造成工期延误，乙方应书面通知甲方，经甲方确认后，工期顺延。2、工程交付之日是指本工程达到本合同约定的竣工标准、通过工程竣工验收、完善相关整改项目并将资料和工程完整交付甲方之日。五、工程标准2、本工程路堤应采用填石路堤并按照《公路路基施工技术规范》规定施工。3、本工程路面为沥青混凝土路面并达到《公路工程技术标准》四级公路之规定。4、本工程为双车道通行，路堤宽度不少于7.5米。5、本合同未约定之技术标准均按照《公路路基施工技术规范》和《公路工程技术标准》四级公路之规定执行。六、工程所需土地使用手续由甲方办理，费用甲方承担。七、甲方应于乙方进场施工时预付工程总价款的20%的费用给乙方，后续工程款视乙方工程进度陆续支付并在工程完工时达到支付工程总价款的90%，其余10%作为乙方质量保证金在工程完工一年后全部支付给乙方。八、乙方在工程完工交付给甲方后一年内负有该工程修理9/13完善之义务，如因道路质量问题导致甲方不能正常使用，甲方有权拒绝支付质量保证金。九、本工程交工验收应按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1)有关规定执行。乙方所施工的工程如未达到验收标准则无权要求甲方支付工程款，已施工部分所有权归甲方所有。十、本合同未尽事宜双方可另定补充协议，补充协议与本合同有同等效力。十一、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：年月日使用施工合同示本的好处【第五篇】发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。10/131、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__)，《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政11/13府令第192号），《湖南省建设工程计价办法》，20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付12/139.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。13/13甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日