2023年工程合同协议书【汇编5篇】

1/142023年工程合同协议书【汇编5篇】合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友分享的“2023年工程合同协议书【汇编5篇】”，希望对您有所帮助！工程合同协议书【第一篇】法定代表人：________职务：____地址：________邮码：____电话：________法定代表人：________职务：____地址：________邮码：____电话：________丙方担保方：________________________________甲方为承包____国（地区）____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）________________元。第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清2/14全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件（略）第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____%计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同。应即通知乙方并还清贷款本息。第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时。应由甲方的担保单位负责从____（单位）____资金中清偿。第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。甲方：单位名称________（公章）乙方：单位名称________行（公章）开户银行及帐号____________开户银行及帐号____________丙方：担保单位名称____________（公章）代表人____________________日期____________________开户银行及帐号____________日期：工程合同协议书【第二篇】承包方（甲方）：3/14责任人：分包方（乙方）：责任人：甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。一、施工内容及工程量1、施工内容：2、拆除标准：3、承包方式：3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。二、工程价款及结算方式1、工程价款：双方商定项目总金额：____________元2、结算方式：拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。三、施工日期1、本合同工程定于_______年_______月_______日开工，于_______年_______月_______日竣工。2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。四、双方职责4/14甲方：1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。3、配合乙方对施工人员进行安全教育。4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。乙方：1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。五、违约责任：5/14任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。六、其他：1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。甲方：住址：联系方式：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日乙方：住址：联系方式：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日工程合同协议书【第三篇】6/14依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二四七条之规定，经当事人双方一致同意订立如下合同条款，并共同遵守执行。委托方(承建方)：委托方(法人)：身份证：居间人(受托方)：身份证：一、工程概况1、工程名称：2、业主单位：3、工程内容：4、工程价量：二、委托方与业主正式签订工程施工合同(含劳务承包合同，协议书等)之后，委托方同意支付居间人居间费用等，其居间费用按以上工程量总额提取。居间费所有税费由委托方承担支付，支付方式按工程进度比例走。三、居间人的居间费在委托方与业主方签订工程施工合同当日支付.后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。(先期支付款项在居间费中扣除)四、若居间从中促成委托方与业主方签订合同或协议成立，居间人的任务完成，委托方(承建方)签订施工合同后，在进场过程中，无论发生任何事故，如资金问题、安全问题等均与居间人无关。委托方应当按照约定支付其居间费用，如委托方在与相关方签约的前后变更人员或推荐其他人接手该项工程，委托方亦应按其约定履行支付居间费用。7/14五、如委托方不按时或不支付居间费给居间人(受托方)，居间人(受托方)有权直接扣押和处理委托方(承建方)在施工现场所有设备，并且特此合同项人民法院起诉申请支付、委托方(承建方)放弃进行抗辨，另按每日5‰的费率赔偿。居间人(受托方)也有权委托业主方或总承包方(相关方)在委托方(承建方)承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。六、本合同与施工合同(含劳务承包合同，协议书等)同时履行，如委托方与总承包方未签订上述工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)，本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。七、居间人只给委托方出据居间费用收条，不出据发票。八、本合同一式四份，委托方、居间人各执二份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，居间费用支付完毕后失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同协议书【第四篇】甲方：乙方：甲方因承接__项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础8/14工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：一、甲方同意将__项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。二、基础工程价格泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和__项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。四、乙方承包的__项目工程的基础工程工期为五十日(自___年___月18日至___年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安9/14排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。八、付款方式乙方承包的__基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：___年___月___日___年___月___日工程合同协议书【第五篇】合同编号：_________建设项目：_________贷款方（甲方）：_________借款方（乙方）：_________10/14根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条?乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。第二条?借款用途：购置设备_________台（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。第五条?贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：1.基本建设收入；2.新增固定资产的基本折旧基金；3.固定资产税；4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条?乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。第七条?贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条?乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年11/14度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条?甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条?声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：12/141.乙方为一