2023年建筑工程分包合同纠纷_建筑工程分包合同【精编5篇】

1/212023年建筑工程分包合同纠纷_建筑工程分包合同【精编5篇】现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家分享的“2023年建筑工程分包合同纠纷_建筑工程分包合同【精编5篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。建筑工程分包合同纠纷【第一篇】承包单位（甲方）：住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：按照《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。第一条、建设工程概况2/211、总体工程名称：2、分包工程名称：3、工程地点：4、分包工程范围：5、承包形式：6、工程期限：计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。7、?质量标准：1工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。2标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的权利与义务1、甲方的权利、义务5及时提供生产设备和材料；工程完工时，及时验收；劳动报酬要按期发放。2、乙方权利与义务3乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求，安排制定施工计划5保管好甲方交付的生产设备和材料，保护工程周围的设3/21施；6乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_____，发生安全事故时，及时处理；乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，更换前，应提前告知甲方，并保证更换后的代表是具有相应资质的。第四条、合同价款1、本工程价款根据下列两种方式择一确定:（?）1本工程为招标工程，合同价款为_________元（大写：_____________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为_________元（大写：_______________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但_____结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。第五条、工程质量与检查验收3、工程质量按建设单位方规定要求合格率______%;5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。第六条、材料、机械设备供应与管理4/211、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。2、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。3、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。4、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。第七条、安全生产与文明施工1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查；3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作；4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质，不得安排无资质人员从事非本专业工作。第八条、工期延误4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。5/21第九条、保密条款4、本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。第十条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第十一条、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：1没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达________次的；2延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的；4拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。第十一条、违约责任第十二条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。6/212、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十三条、本协议壹式_______份，双方各执_____份，自签字之日起生效。第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（盖章）：代表：________年___月___日乙方（盖章）：代表：________年___月___日建筑工程分包合同纠纷【第二篇】总包方(甲方)：分包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条件工程项目一、工程名称：工程地点：二、分包工程范围及工程量(附预算书)三、分包工程期限年月日开工，年月日竣工7/21四、分包工程款元。第二条件工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人预算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程切做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶鞋等由甲方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。8/21第五条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第六条违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予以赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第七条附则9/21一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。(2)向人民法院起诉。二、本合同一式份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：第八条合同附件及有效期一、合同附件：工程预算书;二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程分包合同纠纷【第三篇】分包单位：__________1.分包单位在进场后必须服从总包单位的工序安排，总包单位有权对分包单位违章，违纪行为予以纠错和一定范围内的处罚。严格遵守安全生产“六大纪律”十个不准的操作规程。2分包单位在使用总包单位的安全防护措施时不得随意10/21挪动及拆毁安全防护措施。如确需挪动，必须取得总包单位安全负责人的同意后才能挪动，否则，一经发现，总包单位将按照本安全协议对分包单位予以处罚200元-5000元的罚款。3.分包单位所有施管人员及民工必须服从总包单位施工现场安全管理，进入施工现场必须戴好安全帽;高空及临边作业必须系好安全带或采取有效的安全措施。分包单位必须对本单位民工做好安全教育，总包单位有权对分包单位人员违章违纪行为进行制止。4.分包单位所有施工人员及民工必须办理工伤保险交总包单位备案，并完全承担在本工地发生的伤，残，病，死等一切工伤事故，由分包单位负全责，与总包单位无关，一律自行解决。不得以各种理由扰乱总包单位正常生产秩序。如有扰乱总包单位正常生产秩序的行为发生，总包单位将对分包单位进行5000元/次的罚款。5.分包单位在总包单位接电，接水，必须在与总包单位衔接好后，合理规范使用，不得肆意浪费。不得在施工区及生活区随意搭接用电，必须取得总包单位水电负责人的同意后才许使用。分包单位在自己的生活区内不得使用水乌龟，电磁炉，等大功率电器设备，同时无条件接受并配合总包单位每月一次的'安全大检查并对自己所在生活区保持清洁卫生。及时恢复造成其他分包单位及总包单位人员坠落电梯井发生事故，则该事故主要责任为电梯分包单位，发生费用由电梯分包单位全额11/21承担。7、外墙面施工的班组，不得随意损坏安全设施和安全设备，上架的操作人员必须是熟悉技术工人，严禁使用童工、超龄、妇女上外架、拆除连墙杆件、高空抛物、有恐高症、不建康人员上班，违反其中任何一项的处500～5000罚款。8、分包单位的承包资质必须满足分包工程的要求、分包单位应将经过建设单位、监理单位确认的资信文件及相关管理机构人员证件复印一份交给总包单位。9、分包单位对分包工程安全资料全权负责，并且按照总包单位要求的工期进行编制汇总。以上安全协议自双方签字之日起生效，且具备法律效力。注：__________后附安全劳动纪律总包单位：__________班组或分包单位：__________(盖章)(盖章)建筑工程分包合同纠纷【第四篇】依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：__________________________二、工程地点：__________________________三、分包工程范围及工程量(附预算书)12/21四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。第二条工程结算