2023年建设工程施工合同示本（通用5篇）

1/212023年建设工程施工合同示本（通用5篇）合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是网友为大家分享的“2023年建设工程施工合同示本（通用5篇）”，希望大家可以喜欢。建设工程施工合同示本【第一篇】甲方：乙方：甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：第一条、工程概况。1、施工名称：办公楼内墙面装修。2、施工地点：____市____区____区大路2499号。第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。第三条、工程要求：符合____省的有关规定及国家验收标准。第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(________年____月____日________年____月____日)。2/21第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律。1、合同使用的语言：汉语。2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。第六条、工地代表。甲方代表：乙方代表：王xx。第七条、工程量、合同造价、结算方式：1、工程量：粉刷面积为。2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写____)，小写：____。3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。3、结算方式：结算审核后，由施xx出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于____日内将工程款的95%，一次性付给乙方。第八条、甲方工作。1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施xx承担。2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。3/214、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。第九条、乙方工作。1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。第十条安全及防护要求。1、施xx须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。第十一条技术要求。1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品4/21原料，不得出现脱落、发霉等现象。第十二条文明施工。1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及xx公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。第十三条违约责任。1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。第十四条附则。1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同经双方签字(盖章)后生效。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_________。乙方(公章)：_________。5/21法定代表人(签字)：_________。法定代表人(签字)：_________。________年____月____日。________年____月____日。建设工程施工合同示本【第二篇】保证人：_______________(以下称甲方)。债权人：_______________(即承包商，以下称乙方)：债务人_______________：(即业主，以下称丙方)。鉴于乙方与丙方就项目于_______________年_______月______日签订编号为________号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。第二条保证范围及方式。甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____________%，数额最高不超过_______________(大写)，币种_______________。甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照6/21主合同的约定向乙方支付工程款项。甲方在保证范围内承担连带保证责任。第三条承担担保责任的形式。甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过___________元。第四条保证期间。甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_______________年_______月______日止。第五条各方的权利义务。一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;。2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;。3、乙方未提供等额承包商履约担保。二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否7/21则甲方不再承担保证责任。五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。第六条承担担保责任的程序。一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。第七条合同的生效、变更和解除。一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。第八条争议的解决。8/21本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过_____程序解决)。第九条甲乙丙三方约定的其它条款：第十条附则。本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。甲方：_______________。__年___月___日。乙方：_______________。__年___月___日。建设工程施工合同示本【第三篇】发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。一、工程名称：xx岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。二、工程地点:xx岭110kv变电所内。9/21三、工程范围及内容:1：xx岭110kv变电所防雷接地安装。2：xx岭110kv变电所全所照明安装。本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布xx省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据xx省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。1.该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。10/21二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。本工程年月日前完工。本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。本合同正本2份，双方各执正1份。甲方：(公章)乙方：负责人：(签章)负责人：(签章)日期：年月日日期：年月日建设工程施工合同示本【第四篇】甲方：11/21乙方(工程资料承包人)：甲方承包的渠县静边电影院综合楼和静边文化站工程，为确保工程质量、快速、优质完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：甲方以包干的方式将渠县静边电影院综合楼静边文化站工程技术资料交由乙方编制和整理。工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆等工程资料案)，本工程不包括所有建筑材料检测送检及实验费(主要包括：钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验;主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验)，不负责施工单位、建设单位、设计单位、监理单位、地勘单位的.所有工程资料签字，只负责甲方提供的原材料的合格证、检验报告等以及送检合格后的资料汇总整理、资料编制、资料备案(含工程竣工图)等所有事项。1、渠县静边电影院综合楼为总包干价为10000元，其中包括以上包含的资料以及工程竣工图的绘制。2、渠县静边文化站工程总包干价为6000元，资料包括有围墙隐蔽资料、主体工程全部资料以及工程决算资料。