2023年正规供货合同【精选4篇】

1/112023年正规供货合同【精选4篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧正规供货合同【第一篇】合同编号：签订地点：甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方依据《合同法》经长期来往，建立了良好的合作关系，为了确保后期供销的正常进行，经双方友好协商，就乙方所需塑料再生料等产品供货事宜达成以下供货协议：一、产品质量标准，甲方提供的塑料再生料应先提供样品，经乙方检测或试车使用进行确认，并保留送样标准，作为后期供货验货标准。二、产品价格、品种、数量产品品种按以上标准执行，数量以乙方订货单或电话通知为准，价格随行就市，每期经协商后开具送货单，注明价格、数量、金额。三、供货方式及时间乙方若需货需提前两天通知甲方，可用订货单及电话形式进行，需注明品种、数量，价格及到货时间。2/11四、结算方式：鉴于甲、乙双方长期合作关系，乙方以滚动付款方式对甲方进行货款结算(后一批货到结清前一批货款，时限不超过半个月)。2、货到付款方式：甲方按乙方订单送货到乙方仓库，付款后卸货。3、月结方式：即当月底结清全月所供货款。产品供货合同产品供货协议4、垫资方式：甲方以所供货物款项超过以上数额，货到付款，年末结清全额货款。五、其他约定：(一)甲方的责任和义务1、甲方负责产品质量(符合前期送样及送货标准)，乙方在生产过程中若出现产品问题必须及时停车并通知甲方，甲方在24小时内派员到现场确认，若确认为甲方产品质量问题乙方负责作退货、换货处理。2、甲方负责货源充足供应，按以上约定的时间甲方若不能正常供货造成延误损失由甲方承担责任。(二)乙方的责任和义务1、乙方保证该产品由甲方优先提供。2、乙方保证货款按第四款方式结算，若因价格等原因终止合同，乙方必须在壹个月内结清全额货款。六、解决合同纠纷的方法：双方协商，若协商不成可向当地人民法院申请仲裁。3/11七、合同期限及终止：本合同自年月日至年月日止。到期可续签，若因故终止合同乙方在壹个月内结清全额货款。八、本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章生效。甲方：乙方：正规供货合同【第二篇】承包人：（全称）*公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况1。1工程名称：1。2工程地点：1。3工程内容：泳池设备/设施的设计、供应、安装及配套的工程的施工以及专用条款约定的内容。1。4工程立项、规划批准文件号：1。5资金来源：自筹二、工程承包范围2。1（若有）在发包人提供的设计研究院设计的项目/工程施工图纸的基础上完成施工图深化设计，经监理人审核发包人确认后使用。2。2由设计研究院设计的项目/工程施工图纸以及承4/11包人深化设计图纸的全部内容和专用条款约定的其它工程承包范围。2。3由于承包人的原因，致使合同工程的施工质量、进度、现场配合不能满足发包人的要求时，发包人有权将工程承包范围内的任何专项工程另行发包而无需经承包人的同意，涉及该部分的分项工程合同部分解除。发包人另行发包的专项工程价款在承包人的工程款中直接扣除，承包人不得对分包工程价款提出异议，且承包人应对该分包工程承担责任。2。4发包人有权根据工程实际需要，增加或取消部分工程或部分项目，双方应按本合同约定的条款进行竣工结算，且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何索赔。三、工程承包方式包工、包料（甲供材料设备除外）。四、合同工期3。1计划开工日期：3。2计划竣工日期：3。3工期总日历天数：上述工期包括进场准备、公休及假期、恶劣天气、退场及清场。除按合同规定外，上述工期不能延长。节点工期按相关合同文件约定执行。五、质量标准工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合5/11格且满足发包人的要求。工程质量目标：。六、合同价款签约合同价共元人民币大写6。1本合同签约合同价属闭口包干性质，即签约合同价按施工图纸包干［包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费及材料价之任何市场差价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、总承包配合费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等等，除工程量清单中工程数量标明为暂定数量的将根据工程量计算规则、正式施工图予以核算外，其他价款不得调整或变更。6。2承包人在施工期间，若因发包人的要求须作设计变更，工程量有所增加或减少，或工作质量标准有所改变，而有关工作与合同已约定的工作相同或相似，则其增减费用按合同原来的单价或采取原来的单价为换算基础计算；若没有适当的换算基础，则由承包人报价，发包人根据市场的情况批价。若由于设计变更等原因引起的费用变化，其费用按实计算，其累计增加额加进原签约合同价。承包人不得借辞未议定单价而不按指示施工。6/116。3任何未列在工程量清单内而却是完成招标图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，意即：任何缺漏项（除非招标图纸上没有，而施工图上有）的错误皆由承包人承担并视为已被双方接受。6。4经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。6。5本工程需办理的招投标手续、与本工程开工等相关的各项许可证费用已包含在上述签约合同价中。6。6竣工档案整理费用已包含在上述签约合同价中。6。7自费安装电表、水表，施工用水用电费用已包含在签约合同价内。七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1。4款赋予的规定一致。八、词语含义九、承包人承诺十、发包人承诺十一、合同生效(1)本合同订立时间：(2)本合同订立地点：(3)发包人承包人约定：本合同自双方法定代表或授权代7/11理人签字、单位盖章后生效。发包人：公司（公章）承包人：公司（公章）地址：地址：法定代表（代理）人：法定代表（代理）人：电话：电话：正规供货合同【第三篇】甲方(出卖人)乙方(买受人)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法律法规规定，经甲乙双方充分协商，订立本合同。第一条标的及交(提)货时间品种、规格等级、单位、数量、单价(元、金额、交(提)货时间、备注合计人民币金额(大写)第二条质量要求：1、内在质量：茶叶符合各等级茶叶标准、符合《农产品质量安全法》的要求。双方应将样品封存保管，用于验收。2、外观质量：按样本提供的外观包装和设计。不退色、不沾污染物、光泽干净，整洁。3、其他要求：________。8/11第三条交(提)货地点、方式：(1)甲方送货到指定地点并承担运费;(2)乙方自提;(3)其他方式：___________。第四条验收方式：按质量要求抽样验收，如有异议，乙方应在天内书面提出。第五条结算方式：____________________。第六条违约责任：1、任何一方迟延交货或迟延支付购货款，应当每日按照迟延部分价款的_______%标准向对方支付违约金。2、一方如不履约或部分履约，应支付未履行价值的_________%作为违约金。3、甲方如茶叶质量有问题，乙方有权拒收或要求补足、换货或退货;甲方承担违约责任，赔偿由此而造成的损失。第七条争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地有关部门进行调解;协商或调解不成的，按下列第____________种方式解决。(1)提交___________仲裁委员会仲裁。(2)依法向_________人民法院起诉。第八条其他约定事项：______________________________。9/11本合同一式_____份，双方各执_____份，合同自双方签字盖章后生效。合同内容如有变更，应当采用书面形式作为本合同的附件;附件与本合同具有同等法律效力。甲方(签字)联系方式：乙方(签字)联系方式：正规供货合同【第四篇】售货方：_________（以下简称甲方）购货方：_________（以下简称乙方）甲乙双方本着平等自愿协商的原则，为了明确责任供货、收货、付款等细节，特签订如下条款：一、采购数量乙方向甲方购买各种型号的建筑钢材约5000吨左右，以乙方提供的计划单为准，用于建设荣昌汇宇三期1#、13#、14#、15#、16#楼。二、产品质量甲方供给乙方工地的建筑钢材，按“先复检后使用的”原则，如复检不合格，乙方不得使用，否则后果由乙方自负。若产品不合格五日内包退换。甲方向乙方供的货到场五日内无质量问题乙方自然认可，质保书随货同行。三、计量方法及价格盘元、带肋钢筋、圆钢、螺纹钢以过磅计算重量为准。磅差按国家标准不超过千分之三。以甲方提交供货时的市场价格10/11（注：乙方当日核定为准），包括钢材的吊装费30元/吨，运费100元/吨在内（调价另行执行）卸车费由乙方自付。因供货量较大（100吨以上）当天不能一次运至现场而分几天运至现场导致价格波动的，其价差在涨跌50元/吨的.，根据实际情况双方议定调整。四、供货、结算及付款方式甲方按乙方提供的提货计划单上注明的钢材型号及数量供货（须提前三日提交）。钢材不限定厂家必须符合国家标准。甲方每单钢材垫资时间为40天，垫货时间内每吨加价200元。以送货单上签字的数量和单价为准，以此类推。时间按乙方第一次提供钢材计划为准。每单时间满40天后乙方必须一次性付清钢材款和垫资加付款。五、乙方委托人乙方委托定价人：乙方委托收货人签字：乙方委托定价人和收货人签字生效，甲方以乙方委托人在送货单上签字为准，进行结算收款。六、违约责任（一）、如乙方未按合同付款时间付清款项，从逾期之日起，甲方向乙方按垫（二）、由于此工程钢材供应垫资，甲方在未违约的前提下，乙方未经甲方同意，不得到其他供应商或大家购买钢材，如有违约赔偿违约金壹拾万元。如甲方未按乙方提供的计划供11/11货每次甲方赔偿乙方违约金壹万元。但乙方必须提前三日提交提货计划单，若遇市场缺货经双方协商调整计划，不可抗力因素除外。（三）、甲方若发现乙方有以上违约行为和未按期付清款项，甲方有权停止供货阻止乙方施工，造成停工的一切损失由乙方自行负责，直至款项付清为止。七、付款方式本合同交换货币为人民币，以现金或转账支票结账。甲方开票购货单位必须为重庆慧河建设有限公司（加价部分不开发票），以累计方式开票，且只能以甲方库房过磅单重量开票。八、解决合同纠纷在重庆市沙坪坝区法院解决。在此合同基础上，甲乙双方签订的附加合同产生同等法的法律效力。在此合同一式两份，双方签字生效。本合同有效期为款付清后合同自然废止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______________年______月____日______年______月____日