项目合同【精编4篇】

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

项目合同【精编4篇】今天我们为大家分享的“项目合同【精编4篇】”,建议您将这个链接分享到社交媒体,以帮助更多的人获得帮助。如今这个世界进步迅速,我们的日常生活和工作已经离不开合同。签署合同是处理双方合同争议的基础。项目合同【第一篇】甲方:乙方:签约地点:签约日期:年月日总面积为*亩,位于**区内(具体位置见附图);工程投资总额为**万元,预计项目建设工期为个月。经__________(以下简称甲方)和**(以下简称乙方)友好充分协商,并依据《中华人民共和国合同法》、**省有关法律法规及**市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定,达成合同如下:第一条、本合同由甲方和乙方于月日在山东省滨州市签订。第二条、**工程项目采用投资建设-经营-移交模式(即BOT方式)进行投资建设,乙方对该项目投资经营期限为**年,在合同生效之日起**年之后(即20xx年______月______日,乙方经营期满之日的第二天),乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给甲方所有。第三条、甲方的权利和义务一、甲方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作,保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序,完全符合相关法律法规的规定;二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准;三、确保本合同项下乙方(即乙方)权利的实现;四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动,乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。此种监测和检验的一切费用均应由甲方承担。甲方拟进行的任何检验应提前通知乙方。乙方配合甲方进入现场,以使甲方得以对建设工程进行监测和检验;甲方对质量控制的检查标准是中华人民共和国颁布的“工程质量标准”;五、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告;六、甲方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准;七、甲方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种政府批文;八、甲方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调,事先要与乙方进行商榷,协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费;九、甲方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务,包括电、水和通讯,能获得同等条件下的公平价格。第四条、乙方的权利义务一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措;二、乙方要编制项目进程表并由甲方考核;三、乙方不得将土地进行转卖;四、乙方有权按照法定程序取得土地使用权,并依法从事开发活动。其开发活动应当符合滨州市城市规划的要求,并依法经有关部门批准;五、应按照规划设计、施工设计规范要求施工,确保工程进度和质量;六、乙方应根据本项目合同规定负责本合同范围内的全部工程的建设,并承担建设工程的费用和风险;七、乙方从工程开工日期起至该工程办理移交手续的日期为止,对该工程的质量、安全、进度负责,对工程资产的完整性负责;八、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受安全部门依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施消除事故隐患。九、建设经营过程中的重大问题应及时向甲方及职能部门汇报;十、如果在本项目合同生效日以后,适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动,乙方可书面申请调整本合同的相关条件。甲方应当采取相应措施,以使乙方处于与其变动前所处的经济地位和合同权益相当的地位;第六条、在下列情况下,甲方可终止本合同:一、因乙方违约导致本合同无法继续履行;二、乙方以书面形式通知甲方,乙方已终止项目投资建设经营而且不打算重新开始;三、因不可抗力原因造成乙方无法实施;第七条、在下列情况下,乙方可终止本合同:一、甲方不能按合同约定的期限将土地通过合法手续落实到乙方公司名下;二、因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施;三、因甲方违约或第三方的原因影响项目的建设和经营,使乙方无法正常履行本合同。第八条、如果甲方在合同生效日_______天内未能按约定及时将项目用地通过合法手续落实到乙方名下,乙方有权就延误日期向甲方主张______元/日的延误赔偿金,但合计的总额不得超过本项目工程造价总额的_______。第九条、争议解决一、对本合同的任何变更、增补或改动,只有在形成文字并经双方授权的代表签署后方为有效和具有约束力。二、如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行,或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行,则:1其它部分仍应保持有效;2双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换,使之合法、有效并可执行,并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。三、合同双方经友好协商无法解决合同争议则可以向滨州市人民法院提起诉讼。四、合同双方在将争议或索赔提起诉讼直至裁决书公布之前,均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务,但不影响根据该裁决书进行最后调整。第十条、本合同壹式____份,甲方、乙方各执_____份,经项目合同【第二篇】签约双方:甲方:xx市云龙区人民政府乙方:香港协鑫(集团)控股有限公司根据有关法律、法规,xx市云龙区人民政府(以下简称甲方)和香港协鑫(集团)控股有限公司(以下简称乙方)本着平等互利原则,经过友好协商,就合作建设、经营热电项目达成如下协议:1.合作范围乙方将以其下属或关联会司组建合资公司(简称“合资公司”),在xx市东区共同投资、建设、经营2x15MW热电项目,首期建设规模为三炉两机,今后随着开发区的发展进一步扩建该热电厂协议双方将把该热电项目建设成为公共电厂,同时向开发区和县城区的相关工业及民用项目直接供热、供冷、供除盐水,并将所发电量输入公共电网。1.3合资公司的合资期限将从合资企业取得营业执照开始,直至二台发电机组商业运行后的30年止。热电厂的投资总额为2600万美元,合资会司的注册资本金为800万美元。合资公司预计占地150亩,土地价款及付款方式另行协议。2双方的责任2.1甲方的责任除本投资协议规定的其他责任外,甲方还有如下责任:2.1.1负责开发区的供热规划,该供热规划应取得乙方同意;2.负责热电项目立项,可行性研究报告、初步设计等政府审批的申报与协调,并使合资公司最终取得与项目建设和运营的相关部门的批准;2.协助合资会司取得项目建设所有的土地和国有土地使用权证,并保证合资公司以协议的价格取得所需的土地和国有土地使用权,在项目开工前负责做好项目用地的“五通一平”工作,即水(自来水、排雨水和污水)、供电、公路、电信、邮政通讯及土地平整;加紧办理相关土地征用及土地出让手续,在合资公司尚未取得土地使用权证前确保合资公司筹备处的工程技术人员提前进场开展勘探打桩工作;2.为合资公司提供积极、优质、高效的服务,将派专人参加项目工程建设指挥部以协调解决合资公司投资热电厂项目当中可能遇到的任何与政府各部门及政府职能相关的问题;2.满足热电厂项8投资与开发建设的需要,做好生活服务设施、社会保障、公共安全、公共交通等方面的工作;促使当地电力部门尽决确定东山热电项目的电力接入系统方案,将本热电项目就近接入变电站;2.要求航道、交通、水利主管部门协助合资公司获得有关批准,保证本项目运输和取水的需要,保证热电厂的运输通道的规划与建设同步进行,满足热电项目的运输需要;协助合资会司的项目申报和审批取得各级有关政府部门的支持与批准;在投资各方按照法律规定向合资公司注入资本金的情况下,甲方出面协调银行和金融机构,以项目融资方式提供项目投资总额与资本金之间的差额信货支持:11协助合资公司获得政府对电价、蒸气价、合资公司其他产品的价格等等以及其调整方式和优惠政策的批准;2.1.12协助合资公司安排热电厂建设和运行所需的供水、供电、交通、通讯和其他服务;该项目建设及运行中的相关税费优惠政策另行协议在合资公司热电厂开始建设后,()甲方应按照国家计委、国家经贸委、建设部和国家环保总局颁发的1268号文件的规定,根据合资公司热电厂热网管道铺设进度。确保关停并拆除热电厂供热半径范围内的全部小锅炉,并且在合资公司热电厂供热能力范围之内不再新建锅炉,否则应赔偿由此给热电厂造成的全部损失。合资公司热电厂投运前,区政府有关部门将硕发供热管道的保护条例,使供热管道免遭他人无意或有意破坏。为此,甲方为热电项目专门出台关闭小锅炉实行集中供热的政策性文件;2.巧协调解决在合资公司热电厂的热网建设过程中出现政策方面的问题,领布政策性文件规定热用户的交费办法,制止偷汽和花欠蒸汽费用的行为2.1.16办理合资会司委托的其他事宜。2.2乙方的责任1在甲方履行其责任的前提下,尽快开展项目的前期工作,在合资奋司取得本协议;2.条所述的全部审批的条件下,争取使本项目在20xx年内开工;2.按合资规定交付认交的注册资本;3协助合资公司取得项目所需的商业银行货款;协助甲方完成开发区的供热规划;受合资公司委托负责实施项目总承包的管理工作、负责项目的建设、运行、管理;2.2.6协助合资公司洽谈并签署《购电合同孰《购热合同》;2.2.7同意与本热电项目同步建设并且先于热电厂具备供热条件的用热企业根据其首期用热需要新建锅妒,但是,甲方应保证协调该用热企业在热电厂具备条件后有热电厂向其供热,并根据2.1.14的要求处理该锅炉,具体事项将由甲乙双方和上述用热企业本着互惠互利的原则协商解决;办理合资公司委托的其他事宜。3工程建设管理3.1项目工程在合资公司成立前,由乙方负责合资公司筹备处,并负责项目筹建工作。合资公司成立后,在合资公司成立前设立的合资公司筹备处应由董事会批准后撒消。合资方将促使其在合资公司当中的董事一致同意由乙方负责成立项目工程指挥部,并负责项目工程建设管理。合资公司将聘请一家有资质的公司作为监理单位,对建设的各个环节进行监理。4售热协议合资公司将与各用户签订供冷、供热水和供应除盐水的合同。其具体的权利和义务将在合同中规定,甲方将全力协助合资公司与各用户签订购售热合同,并协调相关事项。5.项目开发组织机构与开发费用分摊5.I为加决项目的实施,更好地组织工程准备和前期工作,以提早开始建设,乙方将组织合资公司的筹备处。该筹备处将在合资公司成立前由乙方负责组建和管理,合资公司一旦成立,即由合资公司董事会负责。5.2本投资协议签署后,合资公司的前期费用,由合资公司承担,其资金来源是乙方投入的前期费用,该费用在合资公司成立后可作为出资方向合资公司出资的股本金可由合资公司偿付给出资方。6投资环垅的承诺甲方承诺为合资提供良好的投资环境:6.1云龙区为合资公司提供积极、优质、高效的服务,并根据实际情况,成立专门机构协调解决合资公司项目当中所遇到的需政府协调解决的任何矛盾和问题6.2云龙区人民政府对合资公司实行“二证一卡”的扎口收费制度,其他部门不得向合资公司收取任何费用。云龙区将确保合资公司享受云龙区纪委、监察局、公安局等部门颁发的“重点挂牌保护单位”资格。6.3甲方承诺,在执行法律、法规、规章和国家产业政策的`基础上,依法保证本热电项目以及发展权在本热电项目供热区域内发展的排他性,以支持合资公司在供热区域内形成规模经营条件。若热电项目的依法排他性被违反,应以本热电项目建成后十年内的正常收益加上电厂资产总额的总和为限对合资公司作出赔偿。同时,也承诺给予合资公司在市东区本热电项目供热区域外其他区域发展热电项目的优先权,以支持合资公司在市东区区域内形成规模经营条件。7.法律与争议解决本协议受中华人民共和国法律管辖,并根据中华人民共和国法律进行解释。凡因本协议引起的或与本协议相关的任何争议,应当通过友好协商解决,如不能在协商开始后的60日内达成解决方案,则任何一方均应提交中国国际经济贸易委员会上海分会由其在上海按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规划进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。8保密在本合作协议签署前和存续期间,双方

1 / 16
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功