2024年项目合同台账【精选4篇】

1/162024年项目合同台账【精选4篇】随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我给大家分享的“2024年项目合同台账【精选4篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。项目合同台账【第一篇】甲方：__________________________乙方：__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下合同。第一条工程概况1工程地点：2工程内容：总建筑面积平方米。3承包范围；装饰装修人工费用；4开工日期：20xx年月日；竣工日期：20xx年月日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。第二条合同价款1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥2/162、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥第三条甲方责任1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条乙方责任1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。3/164工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条材料供应1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条安全责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。4/16第七条质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条工程变更1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。第十条违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支5/16付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________发包方电话承包方电话_________年____月____日_________年____月____日6/16项目合同台账【第二篇】甲方：（行政机关名称）乙方：为了××，甲方同意乙方在所辖的××进行××项目建设。现根据有关法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，甲乙双方经协商，就乙方投资建设××项目事宜达成如下协议，供双方共同遵守。1、项目名称：2、项目建设地点：，具体位置详见规划图，四周界址以规划用地图划定红线范围为准。3、项目投资概算：万元人民币。4、项目经济效益预测：项目竣工投产后年产值约万元，年纳税万元。5、经营期限：年。1、用地面积公顷（具体以实际供地时国土部门勘测数据为准）。2、用地性质及年限：项目用地性质为用地，土地使用年限为年；未经甲方批准，乙方不得改变土地使用性质。3、用地方式：项目用地由国土部门按有关规定实行招拍挂出让，乙方按程序受让土地。4、项目保证金：乙方在本合同签订之日起日内向甲方支付项目保证金人民币万元到甲方指定帐户（开户行：，帐号：，户名：麻阳苗族自治县××），项目竣工验收或本合同无法履7/16行甲方三日内将此款退还给乙方。5、项目用地建设管理1乙方必须在依法取得项目用地之日起个月内动工建设，逾期甲方收回该宗土地使用权。2乙方项目建设期限（指项目从动工建设开始至项目竣工所有的时间）为个月，非不可抗力原因超过建设期限个月以上未完成项目建设的，甲方有权收回该土地使用权。1、甲方的权利和义务1甲方成立相应协调服务机构为乙方开发项目提供协调服务，协助乙方申请办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照登记手续，相关费用由乙方承担；协助乙方依照招拍挂程序办理建设用地手续；帮助乙方协调处理好项目建设过程中涉及的相关问题。2甲方依法保障乙方权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省市以及本县规定的各项优惠政策（政策有变化的.，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准）。2、乙方的权利和义务1享受国家、省市和本县的相关优惠政策。2乙方须依法建设，依法经营，依法纳税，服从甲方及相关部门的依法管理和监督。3按照有关规定办理工商执照、税务登记及其他有关证照手续，做到依法经营，安全生产。4项目规划设计应符合甲方建设规划要求，()并送甲方有8/16关部门备案审核或评审。5负责项目用地红线内的道路、给排水、电力、通信、绿化等设施的建设，排污达到国家环保排放标准。6项目建成后应实行统一物业管理。1、乙方在取得项目用地6个月内未开工建设的，甲方有权取消乙方开发资格，解除合同，并收缴乙方缴纳的项目保证金。因甲方原因影响乙方开工建设，甲方承担相应赔偿责任，并顺延乙方开工、建设和竣工时间。2、甲方未能履行本合同约定给乙方造成损失的，按实际损失给予合理的补偿。3、因乙方原因未能依法取得建设用地使用权的，本合同自行终止，有关损失乙方自行承担。1、对本合同及其附件的修改，必须经双方签署书面合同，才能生效。2、由于不可抗力，致使合同无法履行，可以解除合同。3、由于政策的调整导致合同无法在原来的基础上履行该合同，双方可协商变更或解除合同。4、因公共利益需要，甲方可以单方面解除合同，但应依法对乙方予以补偿。本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向麻阳苗族自治县人民法院提起诉讼。1、本合同未尽事宜，可由双方当事人协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。9/162、本合同一式六份，甲乙双方各执三份（复印件分别报送有关部门），双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日项目合同台账【第三篇】甲方：地址：乙方：地址：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》的有关规定，经友好协商，就乙方为甲方提供××平安城市项目工程的代理建设及运行维护服务等相关事宜达成以下协议，具体内容如下：项目内容：1、系统建设部分内容建设××平安城市项目工程，主要建设内容包括：前端监控点位清单见合同附件一，监控系统设备清单见合同附件二。2、系统运行维护部分内容乙方向甲方提供××平安城市项目条光纤电路租用、台摄像机的维护及前端监控设备的用电服务。具体包含以下内容：10/161摄像机保养：摄像机表面进行清洁、除垢。2系统保养：乙方每年至少应分四次对系统进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期。3网络应用终端：监控客户端软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。4网络服务系统：包括服务器软硬件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源检测等。5日常巡检维护。6系统资料的动态更新、核查、管理工作。7维护服务的监控点位及设备内容以合同附件一、附件二为准。3、工期本工程自年月日开工，于年月日竣工。第一章合同事项及范围1、甲方委托乙方代理建设××平安城市项目，乙方同意接受甲方的委托，作为甲方的代理人代为建设合同约定的××监控点位及系统平台（点位及设备清单见附件），并完成设备安装调试及后期运行维护等服务。2、乙方的代理范围包括：1从事本合同约定的工程施工建设工作。2从事本合同约定的系统运行维护服务工作。3施工单位向甲方提供合法真实有效的工程款发票，乙方11/16向甲方提供运行维护服务费发票。第二章项目款项及支付1、项目金额××平安城市项目费用总计（含工程建设工程款及一年的运行维护费用）：元；大写：。2、付款方式××项目工程款元，甲方于合同签订后三日内以转账支票方式一次性支付给乙方。××项目运行维护服务费用由甲方在合同签订后5年内按年度向乙方支付，每年度分两次支付。第一次支付时间为，第二次为前，以此类推每半年支付一次，每次支付全年费用的50%（即元）。3、运行维护服务费用标准乙方每月运行维护服务费用中设备维护费及前端设备产生的电费按××前端监控点位摄像机数量×基本单价进行核算。核算标准为：已竣工正常运行的监控点位摄像机按元/台/月。乙方每月运行维护服务费用中光纤电路租费，按照光纤电路条数×基本单价进行核算。核算标准为：已竣工正常运行的监控点使用的光纤电路按元/条/月计算。4、发票开具12/16××平安城市项目工程款发票由××公司开具。××平安城市项目运行维护服务费发票由中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司开具。5、乙方银行账户信息如下：开户行：银行地址：户名：账号：6、甲方支付乙方运行维护服务费在工程交付使用之日开始计费；整体项目费用由甲方统一支付给乙方，由乙方负责向××××公司支付相应的工程款。第三章甲方的权利和义务1、甲方需在开工前3日内向乙方签字确认工程施工点位清单、设备清单及设计图纸。2、甲方有责任协调乙方办理道路开挖、电力接入、车辆