安装工的合同（精选4篇）

安装工的合同（精选4篇）随着人们逐渐将法律视作武器，懂得合理运用合同已经是一项重要技能。签订合同能够，维护双方的合法权益。有没有因为撰写不同类型的合同感到无从下笔呢？网友特地为您收集整理“安装工的合同（精选4篇）”，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到您。安装工的合同【第一篇】合同编号：签约地点：西安市定作方：_______________（简称甲方）承揽方：（简称乙方）《根据中华人民共和国合同法》，为明确甲、乙双方各自的权利及义务关系，结合本产品具体情况，经双方协商一致，签定如下条款，共同遵守。第一条概况：制作工期：天开工日期：年月日（乙方收到首批制作款之日起计算）。竣工日期：年月日（因设计变更、甲方付款延迟、甲方原因或不可抗拒雨天因素工期顺延）。第二条总造价：（大写）：元整(￥:元)。由于地基具有不可预见性，可根据情况追加造价，参照底数标准参见报价单。追加部分费用在吊装前付清。第三条图纸：1.本单立柱图纸数量为套。2.本单立柱图纸未经乙方许可不得使用、改动、复制或用于其它参考。3.本单立柱图纸的版权、使用权归乙方所有。第四条质保：1.因施工技术、材料、加工工艺等出现质量问题均由乙方全部负责。2.单立柱主体结构保质期为十年，面漆保修期为一年，抗风12级、抗震裂度8级、防火4级，该产品使用环境温度在-40℃—60℃之间（如遇不可抗力乙方不承担责任）。3.甲方不得擅自改变其结构或加装、改装其他负荷设施，否则乙方不予承保。4.在质保期内甲方每年保养一次，费用由甲方支付，保养时间、保养措施及保养后的实地照片在甲方保养完毕后三日内传至乙方，如甲方不按期保养，以后该单立柱出现质量问题乙方概不负责，同时质保期终止。第五条验收：1．验收时间：乙方安装完毕，甲方应在三日内验收完毕，如未验收即视为本工程合格。2．验收标准：依照乙方提供的图纸。3．甲方使用，视为验收合格。4．验收完毕未能付清本单立柱款项及质保金到期未能付清时该单立柱的保质期、保修期无效。第六条结算：1．合同签定后三日内甲方支付给乙方合同额的50%即万元（大写元整）乙方开始生产。2．基础浇注结束后二日内甲方支付乙方合同额的35%即万元（大写：元整），乙方将钢结构运输到工地现场。3.吊装前甲方支付乙方合同额的10%即万元（大写：元整）。甲方可以将合同价款的5%作为质保金，在本产品出厂之日起一年内支付给乙方。乙方财务部在收到本产品所有余款之后开具增值税普通发票。另付税金6%。4.甲方应将所有工程款转入乙方账户。账户名称：账号：第七条甲方责任：1.甲方委派为本工程驻工地代表，对工程进度，工程质量进行监督。办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。2.甲方负责单立柱施工前期审批，乙方在施工期间如遇路政、高速公路管理处、交警部门、园林处以及其它行政部门干涉时，甲方应负责协调至乙方施工止，负责协助解决工地用水电问题。3.在开工前甲方为乙方标明建单立柱具体位置方向，选好材料堆放场地及协调处理好周边关系（土地、村民等干扰问题）。4.甲方负责在合同签定当日内向乙方提供本工程地质报告和地下管网线资料。5.由于地下基础开挖地质是不可预见的，如乙方负责制作地基挖掘地基时，遇地下不可预见的施工难度（基础开挖出水、基础增大、土质异常等问题），增加费用另外结算。6.若遇甲方原因及第三方原因延误的工期顺延，并按每天500元的标准补偿乙方窝工费。第八条乙方责任：1.乙方委派为本工程驻工地代表，负责施工现场日常事务工作。2.负责按图纸的质量和合同进度施工。3.乙方负责施工现场的安全工作并对因乙方原因在施工中出现的损失及人员伤亡事故负全部责任。4.在施工中严格执行国家相关施工规范并及时解决施工中出现的问题，按期完工。5.在保质期内，属乙方责任造成工程质量问题由乙方负责无偿修理。6.乙方负责材料的管理和施工现场的整洁卫生。7.施工期间遵守施工区域的管理规定，服从管理，如有违法违纪行为，按相关规定处罚，由乙方负责。8.若因乙方原因延误工期，工期不顺延，并按每天500元的标准赔偿甲方延误工期费。第九条违约责任1.在本合同履行过程中,任何一方违反本合同约定条款时，违约方按合同总额的20%支付守约方违约金，并承担因违约给守约方造成的全部损失。2.因非乙方原因甲方未能按合同支付工程款项前，该广告画面所有权归乙方。第十条免责条款：1.如遇不可抗力致使单立柱损毁双方免责。（指地震、战争或超出本地风压等人类不可抗力）。2.因政府行为致使乙方无法按期完工，乙方免责。第十一条合同变更：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方变更驻工地代表或工程内容的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。第十二条合同解除：双方确定出现下列情形使合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。1、发生不可抗力的；2、双方同意不执行本合同的。第十三条争议解决：双方因履行本合同而发生争议，由双方协商解决，协商不能解决时，任何一方可向合同签订地所在人民法院提起诉讼解决纠纷。第十四条附则：1.合同未尽事宜，由双方协商解决。2.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。3.本合同自双方盖章之日起生效，至工程保质期结束后失效。4.附件:1施工图纸2甲乙双方营业执照、税务登记证及法人身份证复印件甲方：（盖章）乙方：（盖章）签约代表：签约代表：单位地址：单位地址：邮编：邮编：联系电话：联系电话：安装工的合同【第二篇】规定的标准；4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业标准检查人员依法实施的监督检查，采用有效的安全防护措施，消除事故隐患。因安全措施造成事故而因此发生的费用，由责任方承担。5、认真做好施工日记和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确地积累施工资料，配备专（兼）职安全、质检人员、技术人员；做好工程安全、质量自检、互检、交接检；及时填报各项报检资料并于每道工序验收合格后送甲方汇总；6、按时提交预、结算、各种计划及报表，以及完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工手续；7、交工前保护好工程成品，把现场清理干净；积极配合保修，在保修期内对施工质量缺陷及时进行无偿修复；8、保护好甲方的临设，如有损坏按价赔偿；9、乙方机械设备安装在安装前必须对设备、配件、性能与业主进行校验。九、本钢结构工程款是(预付款)1、乙方管理人员进场甲方支付工程款总额的5%进场费，乙方人员、设备进场后，甲方支付乙方材料费（工程款总额）的25%，以后每月25号向甲方提交报表，甲方按进度结算给乙方工程量的80%,每月以此类推进度款支付给乙方，本工程一次验收完后，支付总工程量的90%，施工竣工验收合格后，支付至97%。2、工程质保金：，整个项目竣工验收决算审计款的3%扣留工程质保金，质保金按照甲方与业主签订的建设施工合同专用条款中的约定支付；3、工程款转至乙方指定如下账户：开户行：账号：开户名：十一、奖罚事项乙方从签订补充协议之日起，制定相应的形象进度报送甲方，甲方根据乙方报交的进度计划，分节点或分时间段进行考核，直至工程竣工为止。奖惩办法：乙方按补充协议规定的时间内容完成的，不做奖罚，若按补充协议约定时间拖后，按拖后天数，每天罚款壹万元，若乙方按补充协议约定时间提前完成，按提前天数，每天奖励壹万元。协议期间，按日历天计算，除(刮风、下雨、自然灾害、停电、设计变更)不可抗拒的等因素，工期顺延。乙方应及时上报材料进场计划（提前15天），若乙方不及时提交材料计划而影响工期，其责任由乙方自负，若乙方按时提交材料计划，但甲方未能及时提供材料给乙方，所拖延时间按天数顺延。除补充协议约定的事项外，其余均按甲、乙双方原签订的补充协议为准。十二、违约责任合同签定后，乙方确保按甲方施工进度要求施工。甲方按合同规定及时支付工程款，若双方任何一方出现违约行为，违约方承担相应的违约责任。十三、解决合同纠纷的方式本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。十四、其它条款1、本合同未尽事宜，另行协商。2、本合同经双方代表签字、盖章后生效，工程完工、结算全部工程款后自行中止。3、本合同壹式八份，甲方执四份，乙方执四份。发包方：（签章）承包方：（章签）法定代表人：（签章）法定代表人：（章签）委托人；（签字）身份证号：身份证号：年月日年月日安装工的合同【第三篇】发包人（全称）：____承包人（全称）：___依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：__工程内容：____资金来源：_____________二、工程承包范围承包范围：________三、合同工期：合同工期总日历天数_____天四、质量标准工程质量标准：_______________五、合同价款（构成见附表）金额（大写）：壹万圆整（人民币）￥：__元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。甲方:乙方：日期：安装工的合同【第四篇】发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：5、合同总价：二、施工质量和验收要求1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。三、付款方式合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。四、成品保护乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。五、安全条款1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。六、施工工期计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，共______日历天。乙方必须保证在合