检测合同最新5篇

检测合同最新5篇期望这份“检测合同最新5篇”能够超出您的预期。随着更多人开始关注法律，合同对我们有着实实在在的好处。签署一份合同，为我们未来的经济活动奠定坚实的基础。参考下载后，您可能会有全新的感受和思考！检测合同篇【第一篇】工程名称:(子项名称)工程地点:甲方合同编号:乙方合同编号:委托人(甲方):受托人(乙方):签订日期，年月日甲方委托乙方对项目基桩进行检测。根据中华人民共和国民法典的有关规定，为了明确双方权力和责任，协作配合，做好本工程质量的检测工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、检测依据，(相应规范前打钩)√建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014√建筑桩基技术规范JGJ94-2008√建筑地基基础工程施工质量验收标准GB50202-2018√钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03:2007□建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012□建筑边坡工程技术规程GB50330-2002□岩土锚杆(索)技术规程CECS:22-2005□桩承载力自平衡法测试技术规程DB45/T564-2009□基桩静载试验自平衡法JT/T738-2009□复合地基技术规范GB/T50783-2012□港口工程桩基规范JTS167-4-2012□港口工程基桩静载荷试验规程JTJ255-2002□公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004□建筑地基处理技术规范JGJ79-2012√建筑地基基础设计规范GB50007-2011□岩土工程勘察规范(2009年版)GB50021-2001□高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004□广西壮族自治区岩土工程勘察规范DBJ/T45-02-2011□建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ/T87-2012二、检测工作范围、数量，工程概况，检测范围，，√静载试验，□高应变动测，￡低应变动测，√声波透射法检测，√钻芯法检测，□锚杆检测，□动力触探检测，□复合地基检测，□岩基载荷试验检测。检测数量，三、甲方向乙方提供下列资料及时间，提供资料一份，工程地质勘察报告，基础桩平面布置图以及各检测桩的编号、桩长、桩身直径、施工日期等。提供时间，合同签订后，现场检测前。四、乙方向甲方提交下列资料及时间，资料名称，基桩检测报告。份数，一式六份，超过六份另行计费。时间，现场检测(试验)完成后7个工作日。五、取费标准及拨付办法，根据本合同条约定的检测数量与甲乙双方协商，本工程总检测费为￥元(人民币大写，元整)。若检测过程中发生二次进退场，进退场费用由甲乙双方协商计取费用;检测数量超出本合同条约定的检测数量，则超出的检测费用按照超出的检测数量乘以本工程上述单价计取。检测费拨付办法，⑴按单体工程计算，乙方完成该单体静载试验的现场检测工作后5日内，甲方向乙方支付该单体检测费的90%作为工程进度款。⑵乙方提供该单体报告后7日内，甲方向乙方支付该单体工程款余款。六、双方责任，甲方负责基桩检测试验场地修整涉及的机械台班及人工，换填平台的砖渣或石块及配电箱、电缆等其它材料，基桩试验场地需满足以下要求，①开挖试验基坑，平整试验场地，确保检测场地道路畅通、静载试验钢梁承台地基平整及硬化处理(视场地情况)、静载试验桩帽处理。②负责声波透射法检测桩声测管的埋设并确保通管，负责试验前开挖桩头并割管灌水。③钻芯法检测场地要求，开挖出露桩顶，以桩中心为中心平整并压实4×4米的平面，桩顶面应平齐于或稍低于周边地面标高，进行钻芯的桩临近应有清水水源，准确测量钻芯时的桩顶标高并以书面形式提供给乙方。钻芯完成后，由甲方负责钻芯孔的回灌封闭。④以桩中心平整出12m×12m的场地，如场地是回填土，则需施工单位配合对桩周边土层进行压实，建议打混凝土垫层，提供足够的上拔反力。⑤保证进场、吊装道路的畅通及现场用电(需安装分级电箱到试验点约3m处)，为乙方提供工作方便及各种配合。乙方按照国家现行的标准、规范和规程进行现场检测。按合同约定支付检测费用。乙方乙方根据甲方通知后3天后进场，并根据检测方案中工期完成现场静载试验工作(遇雨天等特殊情况则顺延)。按照国家现行的标准、规范和规程进行检测，按合同的要求和规定的进度，提交检测成果，并对其质量负责。负责机械进退场及现场装卸等费用。七、违约责任，甲方未按合同规定完成进场前应做的工作，因而造成不能按时提交检测成果的责任由甲方负责;从现场检测开始起至现场检测结束并退场止，由于甲方原因造成乙方停工、窝工的，每窝工一天，甲方应支付窝工费人民币/元整/天(￥/元/天)。由于乙方提供的试验成果资料质量的不合格，乙方应负责补充完善使其达到质量合格。甲方未按合同规定的日期拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金(乙方不请款的除外);乙方未按合同规定日期提交检测成果，每超过一日，应减收检测费千分之一。本合同在执行过程中如果发生纠纷，双方应及时协商解决。若协商不成时，则由当地建设行政主管部门协同调解;调解不成时，双方同意向建设方所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同约定价款均以人民币为结算单位。第九条本合同自双方签订之日起生效，至所有合同条款履行结束后，本合同即行废止。本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。甲方单位，(盖章)乙方单位，(盖章)广西云科岩土工程有限公司法人或委托代理人，法人或委托代理人，开户名称，开户名称，开户银行，开户银行，银行帐号，银行帐号，合同签订日期，年月日检测合同篇【第二篇】委托方(甲方)，受托方(乙方)，本合同为甲方委托乙方对进行，并支付相应的检测费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国民法典的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。第一条甲方委托乙方进行检测工作内容如下，检测工作内容，1、常规建材检测(主要检测项目为，土工、砖、砼、砂浆抗压、砂、石、水泥、砼抗渗、防水材料、砼放射性、钢材等)2、主体结构检测(主要检测项目为，钢筋保护层、植筋拉拔、主体变形观测、砼构件回弹、砼钻芯、砂浆强度、饰面砖拉拔)第二条检测方法及标准经双方共同商定，乙方根据国家或行业现行施工质量验收标准，对甲方委托的检测内容进行检测，详细检测标准和方法根据具体检测内容确定。第三条甲乙双方的职责，1、甲方职责，(1)甲方根据临桂区在建项目实际情况委托乙方进行相应的监督抽检，检测项目以甲方委托任务单为抽检依据;(2)在实施监督抽检工作中甲方享有检测结果的知情权;(3)负责协调受抽检项目方的现场准备工作。2、乙方职责，(1)严格按照国家现行标准规范及本合同要求进行检测，为工程提供准确、科学和公正的检测结果，对检测结果的真实性负责;(2)服从甲方工作时间安排;(3)检测工作完成后3个工作日内乙方向甲方提交检测报告一式肆份;(4)负责提供等金额的税务发票。第四条检测数量及费用，1、检测数量，的检测项目及数量按甲方要求进行检测。2、收费标准，按桂建检协[2017]65号关于印发〈广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见〉收取检测费。3、检测费用由甲方一次或分次支付给乙方。具体支付方式和时间如下，a、;b、检测费由乙方打出对账单经双方确认，常规建材检测、主体结构检测项目以实际委托数量按季度结算;第五条履行期限本技术服务合同所约定的检测项目全部完成，检测费用全部结清，本合同自动终止。第六条违约责任1、乙方未按规定时间提交检测报告视为乙方违约，每延误1天，乙方向甲方交纳检测费用1‰的违约金。2、甲方未按规定支付检测费的视为甲方违约，每延误1天，甲方向乙方交纳检测费用1‰的违约金。3、若甲方单方解除本协议，甲方应按乙方已完成工作量支付乙方费用，同时，甲方应向乙方一次性支付检测费用总额30%的违约金。4、若一方违约，应赔偿另一方所有损失包括但不限于经营损失、律师费、鉴定费、误工费、交通费等等，且另一方有权解除合同。第七条双方确定，在本合同有效期内甲方指定为甲方联系人;电话号码:乙方指定为乙方联系人;电话号码:第八条因下列原因之一，检测时间应顺延，1、甲方允许的检测时间延长;2、甲方未按合同履行相关义务;3、乙方进场后由于必要的检测条件不具备;4、非乙方原因的检测范围内检测数量的增加;5、不可抗力的原因;6、若遇恶劣的天气(如刮风下雨)或不可预见的困难，则试验工期可以相应顺延。第九条争议解决本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向桂林市七星区人民法院提起诉讼。第十条本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等效力。第十一条本合同经双方签字盖章后方可生效。甲方，桂林市临桂区建筑工程质量监督站法人代表，(或授权代理人)，联系人，联系人电话，乙方，有限公司法人代表，(或授权代理人)，联系人，联系人电话，开户名，开户行，帐号，签订日期，年月日签订日期，年月日检测合同篇【第三篇】甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下工程质量检测合同：检测项目1、静载试验(承载力)2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任双方责任1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。二、工程质量检测1、管理部门国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的.质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。2、检测机构检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。专项检测机构根据检测项目又分为：_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。3、资质要求根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析，检测机构资质的要求包括以下3点：专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：_(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币;(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;(三)有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人;(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用;(五)有健全的技术管理和质量保证体系。4、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：(一)地基基础工程检测类专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。(二)主体结构工程检测类专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。(三)建筑幕墙工程检测类专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日检测合同篇【第四篇】工程名称，__________________工程地点，__________________委托单位，__________________检测单位，__________________签订地点，__________________签订时间，__________________建设工程人工地基检测合同甲方(委托单位)，__________________乙方(检测单位)，__________________甲方委托乙方承担工程的人工地基工程质量检测。根据中华人民共和国民法典，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况项目名称，________________________。工程地点，________________________。第二条