小区绿化工程合同_个人承包绿化工程合同【精选8篇】

1/20小区绿化工程合同_个人承包绿化工程合同【精选8篇】随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面我给大家分享的“小区绿化工程合同_个人承包绿化工程合同【精选8篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。小区绿化工程合同个人承包绿化工程合同【第一篇】甲方：江苏瑞洪盐业有限公司乙方：淮安经济开发区徐杨乡明枝花木园艺场甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、养护事项协商一致，订立本合同。1、乙方根据甲方要求对土地进行平整，移栽苗木，其他树种在适宜月份完成，在20xx年5月31日前完成所有工作量。2、质量要求：必须按照甲方要求的品种或规格栽种，施工中随时按照甲方的要求进行布局整改，栽种相应的花草树木，如有出入，乙方负责免费整改；若在调整时遇合同附件中没有的花草树木，双方通过协商确定价格形成合同补充附件。3、合同价款：苗木按绿化报价单算价（见附件），土地平整按8元/平方米计价，转运土方按22元/立方米计价，最终2/20工程款按最终工程量核算。4、付款方式：乙方全部栽种完工，付总价的50%，一年后经验收全部成活付清剩余的余款50%。付款时乙方须提供等额的发票。5、甲方责任：若因人为损毁、厂区管道泄漏或人力不可抗拒的自然灾害所损坏的花木由乙方负责补齐，费用（按附件价格表）由甲方负责，此外，甲方提供花草树木养护水源。6、乙方责任：保护所有花木成活率达到100%，在养护期内负责浇水、修剪、制虫、除草等管理工作，所有费用乙方免费负责；养护期内苗木出现非人为性死亡，由乙方负责将苗木更换，费用由乙方自行承担，保证苗木成活。7、验收：按苗木实际栽种的规格品种进行验收。8、违约责任：乙方施工要确保按合同约定期限完成。如未按期竣工验收，每延迟一天，乙方向甲方支付违约处罚金1000元。同时，乙方赔偿甲方因该工程延期所产生的费用与损失。乙方出现欺诈、以次充好等行为的，须全额赔偿甲方的经济损失，并处以三倍的罚金，同时甲方可追究乙方的法律责任。9、乙方在施工中注意安全保护，严格按照甲方安全规章制度执行，出现各类事故责任由乙方自行承担。对甲方造成财产或人员伤害的，由乙方负责赔偿。10、合同纠纷解决方式：双方协商解决，协商不成向洪泽县人民法院起诉。3/2011、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。附件1：江苏瑞洪盐业有限公司局部绿化平面图方案附件2：绿化报价单附件3：绿化效果图甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日小区绿化工程合同个人承包绿化工程合同【第二篇】合同编号：建园合[20xx]第003号工程名称：xx苑天台花园（样板房）景观绿化工程建设单位：（甲方公章）施工单位：（乙方公章）法人代表：法人代表：工地代表：经办人：开户行帐号：户行帐号：中国银行xx支行签定日期：20xx年月日园林绿化工程施工合同甲方：河源市xx集团房地产开发有限公司乙方：珠海市xx园林工程有限公司甲方委托乙方承担xx花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。乙方按照珠海市xx园林工程有限公司设计的广晟花园二4/20期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。施工工期为（移交场地后）个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。3、及时组织交工验收。4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程5/20款的使用情况。6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。6/2010、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在竣工验收证明书上签章。2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。1、本工程的造价为：人民币元，每户按元/户包干。2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30%作施工前的备料费用。7/204、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70%。5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担xx花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后8/20仍不能改正和采取补救措施者。2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。（本条款后无正式条款）。小区绿化工程合同个人承包绿化工程合同【第三篇】委托方（以下简称甲方）：夏县住房保障和城乡建设管理局设计方（以下简称乙方）：山西花花草草园林绿化工程9/20有限公司甲方委托乙方对夏县禹王大道改造工程项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则，签订本合同，供双方遵照执行。1、项目名称：_夏县禹王大道改造工程绿化设计______2、项目地址：_运城市夏县禹王大道1、甲方提供的用地___禹王大道__范围内的园林景观规划设计。2、相关设计阶段的估算、概算、预算。3、相关设计阶段的图纸。1、合同金额：本合同设计总金额为人民币12万元（大写：拾贰万元）。2、支付方式1本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%做为设计定金，定金小计（3.6万元）（大写：叁万陆仟元整）。2乙方完成设计任务，并向甲方提交图纸时，甲方向乙方支付合同总价款的50%做为图设计费，图设计费小计6万元（大写：陆万元整）。3整个设计图纸完成后，甲方向乙方支付剩余价款的20%，小计2.4万元（大写：贰万肆仟元整）。1如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料：10/202严格明确设计任务要求，并对每阶段完成工作予以签字确认，中途如有变更应签字确认：3严格依照合同规定按时付款;’4由以上原因造成乙方设计偏差、延误，其责任由甲方负担，并对因此给乙方造成的损失进行赔偿。5如有不可抗力或其它原因，造成设计任务变更或取消，应及时告知乙方并解决。1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计方案或图纸转让给第三方重复使用，也不得在未经乙方书面同意的情况下，将本项目所涉及的方案或图纸重复利用与其它项目。2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，待乙方提交全部设计成果，并由甲方结清全部设计费后用后自动失效。3、本合同未经事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何乙方均可向本合同签约地人民法院起诉。4、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执俩份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：（签字盖章）法人代表：（签字盖章）委托人：（签字）委托人：（签字）签定时间：年月日签定时间：年月日小区绿化工程合同个人承包绿化工程合同【第四篇】发包方：（以下简称甲方）11/20承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合这一次工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：别墅园林景观工程。2.工程地点：润成科技院内3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期这一次工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4小时遇雨和停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视12/20为默认工程合格