承包经营合同【参考8篇】

1/38承包经营合同【参考8篇】随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家分享的“承包经营合同【参考8篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。承包经营合同【第一篇】合同编号：订立合同双方：发包方：(以下简称甲方)发包方法定代表(负责)人：签约人：发包方承办单位：负责人：联系电话：发包方地址：传真电话：承包方：(以下简称乙方)承包方负责人身份证号：签约人：承包方风险抵押金：联系电话：承包方地址：担保人：传真电话：为了加强本企业部门的经营管理，提高企业效益，邮政局在保证国有资产不流失的前提下，为调动承包经营者的积极性，双方本着遵守《中华人民共和国合同法》的基本原则，经协商，签定如下协议。2/38第一条甲乙双方对国有资产的认定以上资产均属于国有资产，只限于乙方经营使用，乙方无权以任何形式、任何理由作为贷款及借款等抵押、质押。第二条甲乙双方发包与承包形式、年限甲方将共万元的国有资产交给乙方全权承包经营，承包期限暂定年，自年月日起至年月日止。第三条承包标的额乙方在承包经营期内向甲方上缴税后利润万元(大写：)。第四条承包风险金按协商条件，乙方自签订协议之日起，需向甲方交纳现金万元整，作为风险抵押金。第五条承包协议的自动终止乙方在承包经营期内，按协商条件乙方向甲方提出上缴税后利润计划表，于每月日前将%的上缴计划款额上划帐户。协议自动终止条件：①、乙方每季完不成上缴税后利润计划的%;②、乙方半年完不成上缴税后利润万元;③、乙方全年完不成上缴税后利润的%;出现以上三种情况之一时，甲方有权自动终止合同，并从终止合同之日起，将应上缴税后利润的.差额部分从乙方风险抵押金中扣除，其责任属乙方违约。第六条承包经营中的奖罚条件①、乙方在承包经营中，全年完成上缴税后利润万元后，3/38超额部分的全部税后利润奖励给乙方支配。②、乙方在全年结算时，超过应上缴款的80%，但不满100%时，乙方主动补齐万元的视为完成上缴任务，不奖不罚。③、乙方在全年结算时，超过应上缴款的80%，但不满100%时，乙方不主动补齐万元时，由甲方从乙方的风险金中扣交，罚差额的1%并视为违约，下一年度甲方有权终止乙方的协议续签。第七条承包经营中的财务管理①、为保障国有资产不流失，规范乙方依法经营，由甲方按邮政局要求向乙方派会计一名，并由乙方聘任，受聘任的会计要严格执行《会计法》和有关财务规章制度，在经营方面向乙方负责，在管理和履行协议方面向甲方负责。②、乙方在经营与财务管理上要接受甲方的监督、检查，不允许设帐外帐和小金库，经检查发现有以上二种行为的，帐外帐和小金库除没收外，按乙方违约自动终止协议论处，损失由乙方负责。③、甲方为鼓励乙方承包经营，以现金方式注入万元流动资金，专门用于资金周转;受聘会计应监督流动资金的使用情况，乙方应保证不出现违法、违规等行为。④、乙方承包经营期满，如不再续包或因违约等原因被终止承包经营时，乙方在返还甲方万元流动资金时，剩余物品按进价抵顶现金不得超过10%。⑤、乙方在承包经营期间只能在相关银行开立一个资金帐4/38户，并接受甲方的监督，除此之外不得开设其他帐户。第八条乙方的权力和义务①、乙方为独立承担民事责任的企业法定代表人。②、乙方有经营自主权，甲方对其经营不进行干涉。③、乙方有权选择用工形式，在不违犯《劳动法》的前提下，有权自主招聘临时工(但必须报甲方备案)，有权决定临时工的工资待遇及分配形式。为了解决邮政局职工的待业和下岗子女，在同等条件下，乙方应先招聘本局下岗职工和待业子女。④、乙方根据工作需要和用工条件负责安置名本局在职职工(含乙方在内)，在其遵守劳动纪律、服从分配、尽职尽责、圆满完成分配任务的前提下，乙方应参照市局工资标准和其它福利待遇进行发放。随着市局经营体制和用工体制的改革，以后的工资等标准作相应的调整。⑤、乙方承包经营中一切设备及物品的使用是无偿的，有义务对其使用、保管、保养以及维护管理负责，对损耗、毁坏物品的重购应由乙方负责。⑥、乙方在承包经营中所需新增购置物品由乙方出资，承包期满所购物品归乙方所有。⑦、乙方必须守法经营，严格执行工商、税务、公安特业、卫生防疫、安全消防等法律法规。负责交纳除房租以外的其它相关税费，否则由此引起的纠纷、处罚、停业等一切后果由乙方自负。⑧、乙方必须接受甲方的行政管理，参加市局布置的统一5/38活动，遵守甲方的监督检查。甲方的监督检查不得影响乙方的正常经营活动。第九条甲方的权力和义务①、承包期间甲方有义务全力支持乙方工作，本局相关活动应安排乙方收益，甲方有权根据有关规定，要求乙方妥善安排相关事宜。市局有所安排时应提前三日通知乙方，以便乙方做好准备。②、甲方对乙方有管理、监督、检查的权力和职责，有权制止乙方违犯劳动法，违犯相关规章制度和合同的行为，对情节严重或拒不纠正的，甲方有权终止合同的执行，并对乙方进行1%—5%的经济处罚。③、合同到期后，乙方不能将万元流动资金交回时，甲方有权冻结乙方帐户、进行行政处罚或向法院起诉。④、甲方有义务保护承包给乙方的国有资产不受侵害，并保证乙方不以任何形式、任何理由将国有资产作贷款及借款等抵押、质押。第十条承包期满后的结算乙方在承包经营期满后，按合同规定如数上缴了税后利润，并经审计部门对全部资产审核无误后，甲方应返还乙方风险抵押金。乙方不能履行上缴税后利润时，按合同的第六条执行。第十一条承包经营合同的续签乙方在承包经营期满后，按合同规定如数上缴了税后利润，在承包标的额同等条件下，承包人优先进行新的一轮承包经营6/38签约。如不愿续包，视为自动放弃。第十二条纠纷的解决方式甲乙双方出现矛盾和纠纷时，本着双方协商解决的原则，能协商解决的协商解决。在执行合同过程中对出现的新问题如果双方不能协商解决，由局多种经营管理委员会调解解决，相关部门解决不了时，也可经法院判决。第十三条其他本合同一式三份，有效期一年，双方签字盖章后生效。(相关资料详见附件)附件：甲方(章)：乙方(章)：签约人：签约人：签约地点：签约日期：年月承包经营合同【第二篇】发包人(全称)：松烟镇松烟社区承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：松烟农民文体活动中心体育馆和猪市坝片区道路建设工程地点：工程内容：余庆县松烟农民文体活动中心体育馆施工图所7/38示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。资金来源：发包人自筹二、工程承包范围承包范围：余庆县松烟农民文体活动中心体育馆施工图所示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。合同工期开工日期：20_年10月20日竣工日期：20_年7月10日合同工期总日历天数200天(按实有工期算)。三、质量标准工程质量标准：业工程质量验收规范要求。金额(大写)：约陆佰万元整￥：本价款为可调合同价款，工程完工后按本合同《专用条款》第23条按实结算。五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、2、3、4、5、6、7、8、9、本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工8/38并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间20_年10月1日合同订立地点松烟镇松烟社区居民委员会办公室本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章)住所：余庆县松烟镇法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户名：开户银行：账号：邮政编号：564401承包人：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户名：开户银行：账号：邮政编号：(公章)gf-1999-0201建设工程施工合同第二部分专用条款中华人民共和国建设部国家工商行政管理局承包经营合同【第三篇】甲方(出租方)：营业执照号(或身份证号)：电话：地址：乙方(承租方)：营业执照号(或身份证号)：电话：9/38地址：甲、乙双方根据其他法律法规相关规定，在平等互利、真实自愿的原则下，经友好协商，就美食娱乐城餐饮区经营有关事宜签订本租赁合同,以期双方共同遵守。一、甲方同意将美食娱乐城餐饮区号窗口(见附件美食娱乐城平面规划图)租赁给乙方。二、经营范围：。三、租赁期限：甲乙双方签订本租赁合同时间为贰年，即从年月日起至年月日止。四、合作模式：(1)甲方将号餐饮窗口以第(1、免收房租，按乙方营业额的20%收取管理费用;2、收取三万元房租费，另外加收乙方营业额10%的管理费用)种形式租给乙方。(2)餐饮窗口收费形式为刷卡消费，甲方五、履约保证金租赁合同履约保证金：经甲乙双方协商，甲方收取乙方元(大写)作为保证金。因乙方引发的民事、刑事纠纷乙方自行处理甲方概不负责，另外因费用欠缴等引发的停业甲方概不负责任何责任，一切问题乙方自行解决。六、其它费用：租赁期内的公摊水费、窗口内部电费由乙方承担;除甲方为所有商户统一提供的设备外，如乙方需增添设备的，所有费用由乙方自行承担，自行增添的设备归乙方所有，甲方提供给乙方的设备\设施，乙方只有使用权没有拥有10/38权，除正常损耗外，如因乙方操作不当等原故造成损坏的乙方须照价赔偿。七、工商、税费：甲方将为乙方统一办理相关手续，乙方需自行提供乙方窗口内部工作人员的健康证明等相关部所要求的证件。八、关于安全：乙方在租赁期应注意经营安全，由乙方引起的火警、治安事件、食品安全及第三方的财产损失、人身伤亡所导致的一切开支及因此产生索赔、诉讼等一切法律责任，乙方自行负责承担(与甲方无关)。乙方在每天天营业结束之后须自行检查水电及液化气等是否完全关闭，如经甲方人员检查发现存在没有关闭的情况，将从保证金中扣除500元作为安全违规操作罚款，作为警示提醒。九、关于商场营业作息时间：乙方可根据自己的实际情况进行自主经营，早上8:00-晚上10:00定为正常营业时间，如有调整甲方将另行通知乙方。十、滞纳金及违约责任：(1)若乙方未能在约定的期限内缴纳租金及各项费用，甲方或委托代理人(物业公司商管)有权向乙方按所欠缴金额的千分之三按日计算收取滞纳金。并保留其起诉权。(2)乙方拖欠租金超过15日，甲方或其委托代理人除向乙方追缴应交租金及滞纳金外，有权终止本合同，扣除乙方履约保证金，并有权向乙方追偿由此造成的其它损失。(3)所有餐饮窗口收费形式为刷卡消费，任何窗口不得向11/38顾客收取现金，一经发现将从保证金中扣除500元作为违规操作罚款。(4)甲方为每一餐饮饮窗口供统一的碗筷，如乙方对甲方统一提供的碗筷规格不满意，乙方可自行购买。甲方提供的碗筷为顾客使用之用，乙方不可用来作为橱窗内部橱具使用，如甲方监督人员发现有如上情况，甲方将视该情况为违约，有权扣除乙方所交保证金50元次。十一、商铺用途及经营管理：(1)乙方在租赁期内，在甲方划定的区域内只能经营本合同第二条所划定的经营项目。在本合同有效期内，乙方不得擅自变更经营项目或括大经营范围，如有特殊情况变更需经甲方同意后方可进行，如违反则视为违约。(2)乙方应按合同约定的业态进行经营，不得擅自改变经营项目。(3)乙方如改变经营项目，甲方有权权要求限期整改，如整改未达到限期效果，甲方有权终止合同(在通知终止合同日起，可允许乙方延期1个月时间处理遗留问题)，乙方无条件服从。(4)未经甲方书面同意，乙方不得擅自改造商铺结构。否则视为违约。(5)乙方认同甲方执行本合同及附件。(6)乙方在租赁期内，不得以任何理由使承租商铺处于停业状态。若无营业状态每月超过5日，甲方有权终止合同，扣12/38除乙方的租赁保证金，无条件收回乙方承租区域。(7)因乙方原因导致商铺在合同租