检测合同【汇编5篇】

检测合同【汇编5篇】|怎样写的合同文书才能符合规定？如今，越来越多的工作和事务都需要借助合同来进行。作为平等主体间的民事法律关系，合同的重要性不可忽视。为了给大家提供帮助，三一刀客精心准备了这篇“检测合同【汇编5篇】”。希望这篇文章对您有所启示，并请务必收藏起来，以便日后回顾。检测合同【第一篇】工程名称:(子项名称)工程地点:甲方合同编号:乙方合同编号:委托人(甲方):受托人(乙方):签订日期，年月日甲方委托乙方对项目基桩进行检测。根据中华人民共和国民法典的有关规定，为了明确双方权力和责任，协作配合，做好本工程质量的检测工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、检测依据，(相应规范前打钩)√建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014√建筑桩基技术规范JGJ94-2008√建筑地基基础工程施工质量验收标准GB50202-2018√钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03:2007□建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012□建筑边坡工程技术规程GB50330-2002□岩土锚杆(索)技术规程CECS:22-2005□桩承载力自平衡法测试技术规程DB45/T564-2009□基桩静载试验自平衡法JT/T738-2009□复合地基技术规范GB/T50783-2012□港口工程桩基规范JTS167-4-2012□港口工程基桩静载荷试验规程JTJ255-2002□公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004□建筑地基处理技术规范JGJ79-2012√建筑地基基础设计规范GB50007-2011□岩土工程勘察规范(2009年版)GB50021-2001□高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004□广西壮族自治区岩土工程勘察规范DBJ/T45-02-2011□建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ/T87-2012二、检测工作范围、数量，工程概况，检测范围，，√静载试验，□高应变动测，￡低应变动测，√声波透射法检测，√钻芯法检测，□锚杆检测，□动力触探检测，□复合地基检测，□岩基载荷试验检测。检测数量，三、甲方向乙方提供下列资料及时间，提供资料一份，工程地质勘察报告，基础桩平面布置图以及各检测桩的编号、桩长、桩身直径、施工日期等。提供时间，合同签订后，现场检测前。四、乙方向甲方提交下列资料及时间，资料名称，基桩检测报告。份数，一式六份，超过六份另行计费。时间，现场检测(试验)完成后7个工作日。五、取费标准及拨付办法，根据本合同条约定的检测数量与甲乙双方协商，本工程总检测费为￥元(人民币大写，元整)。若检测过程中发生二次进退场，进退场费用由甲乙双方协商计取费用;检测数量超出本合同条约定的检测数量，则超出的检测费用按照超出的检测数量乘以本工程上述单价计取。检测费拨付办法，⑴按单体工程计算，乙方完成该单体静载试验的现场检测工作后5日内，甲方向乙方支付该单体检测费的90%作为工程进度款。⑵乙方提供该单体报告后7日内，甲方向乙方支付该单体工程款余款。六、双方责任，甲方负责基桩检测试验场地修整涉及的机械台班及人工，换填平台的砖渣或石块及配电箱、电缆等其它材料，基桩试验场地需满足以下要求，①开挖试验基坑，平整试验场地，确保检测场地道路畅通、静载试验钢梁承台地基平整及硬化处理(视场地情况)、静载试验桩帽处理。②负责声波透射法检测桩声测管的埋设并确保通管，负责试验前开挖桩头并割管灌水。③钻芯法检测场地要求，开挖出露桩顶，以桩中心为中心平整并压实4×4米的平面，桩顶面应平齐于或稍低于周边地面标高，进行钻芯的桩临近应有清水水源，准确测量钻芯时的桩顶标高并以书面形式提供给乙方。钻芯完成后，由甲方负责钻芯孔的回灌封闭。④以桩中心平整出12m×12m的场地，如场地是回填土，则需施工单位配合对桩周边土层进行压实，建议打混凝土垫层，提供足够的上拔反力。⑤保证进场、吊装道路的畅通及现场用电(需安装分级电箱到试验点约3m处)，为乙方提供工作方便及各种配合。乙方按照国家现行的标准、规范和规程进行现场检测。按合同约定支付检测费用。乙方乙方根据甲方通知后3天后进场，并根据检测方案中工期完成现场静载试验工作(遇雨天等特殊情况则顺延)。按照国家现行的标准、规范和规程进行检测，按合同的要求和规定的进度，提交检测成果，并对其质量负责。负责机械进退场及现场装卸等费用。七、违约责任，甲方未按合同规定完成进场前应做的工作，因而造成不能按时提交检测成果的责任由甲方负责;从现场检测开始起至现场检测结束并退场止，由于甲方原因造成乙方停工、窝工的，每窝工一天，甲方应支付窝工费人民币/元整/天(￥/元/天)。由于乙方提供的试验成果资料质量的不合格，乙方应负责补充完善使其达到质量合格。甲方未按合同规定的日期拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金(乙方不请款的除外);乙方未按合同规定日期提交检测成果，每超过一日，应减收检测费千分之一。本合同在执行过程中如果发生纠纷，双方应及时协商解决。若协商不成时，则由当地建设行政主管部门协同调解;调解不成时，双方同意向建设方所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同约定价款均以人民币为结算单位。第九条本合同自双方签订之日起生效，至所有合同条款履行结束后，本合同即行废止。本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。甲方单位，(盖章)乙方单位，(盖章)广西云科岩土工程有限公司法人或委托代理人，法人或委托代理人，开户名称，开户名称，开户银行，开户银行，银行帐号，银行帐号，合同签订日期，年月日检测合同【第二篇】甲方(定作方)：乙方(承揽方)：定作方因项目测量工作需要，委托承揽方完成本次测量任务。为明确责任，协作配合，确保测绘工作顺利完成，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、测区概况、质量要求与验收标准测区范围：测绘作业依据：测图比例为：二、交付工作成果时间承揽方需于年月日前完成并向甲方提交所有约定提交的测绘成果资料，如增加测量面积成果交付时间双方另行约定。三、酬金单价和总价序号工作内容单位数量单价(元)总价(元)合计：人民币元整￥.00元(含税)费用为全包价，其中包含但不限于所有承揽方人员的劳动报酬、差旅费、住宿费、交通费、电话费、打印费、社会保险费、商业保险费等。四、付款方式提交成果资料支付%，验收合格支付余下费用，年月日前未验收，支付至%，如年月日前仍未验收，5个工作日内结清费用。五、甲乙双方责任(1)定作方责任1、定作方负责协调与测区内的地方关系。2、定作方负责按本合同的约定支付承揽方酬金。(2)承揽方责任1、遵守文件等规范、标准、文件的有关技术要求，应在合同约定时间内保证质量完成任务。2、承揽方提交的成果定作方应在5个工作日内完成公司内部质检，经定作方质检不合格的，承揽方应按照定作方下达的整改要求及时整改合格，在测绘成果质检合格前，定作方有权拒绝支付工程款，如承揽方拒绝整改的，定作方有权终止合同，并有权向承揽方要求赔偿定作方为整改成果质量所产生的费用及因此向业主赔付的逾期罚款。承揽方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的定作方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经定作方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。承揽方可仅为履行本合同所需要情况下向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。3、承揽方负有保守定作方商业秘密的义务。维护和尊重本次测量成果，测量过程中所掌握的相关测量资料不得提供给第三方。4上述保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。5、承揽方应保障测量组正常作业，承揽方自带测量仪器及配套设备、仪器精度要求应符合文件的有关规定，承揽方自带电脑设备。经定作方同意，承揽方可以借用定作方仪器设备，承揽方应对借用设备负有安全责任，在借用期间对仪器造成损伤或损毁的，承揽方应照价赔偿。6、承揽方应定期向定作方项目经理通报工作进度，并配合定作方项目经理不定期抽查所测得的数据及所绘图斑，以便定作方实时掌握工作进度及工作质量。7、承揽方应接受定作人必要的监督和检验，以保证工作符合定作人的要求，遵从定作方项目经理提出的技术改进意见开展工作。8、承揽方应为每位参加本合同项下业务的人员购买工伤保险及总额不低于50万元的人身意外伤害保险。同时应培训、约束其测量队成员注意生产安全，定作方不对承揽方及其工作人员在履行本合同过程中发生的人身意外伤害与财产损害负责。9、承揽方在履行本合同过程中产生的成果和所交付的工作成果的知识产权归定作方。六、违约责任1、若承揽方无故推迟合同规定的时间提交测绘成果资料，则每超过一日，应扣减元酬金。2、承揽方违反本合同的任何条款给定作方造成直接或间接损失(含因此而导致的律师费、诉讼费、差旅费、误工费等)的，均应对定作方进行赔偿。七、承揽方提交的成果资料八、其他事项1、本合同未尽事宜及与本合同相关的争议，双方本着实事求是的精神共同协商，协商不成的，应向南宁市青秀区人民法院提起诉讼解决。2、本合同一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(定作方)乙方(承揽方)法定代表人：法定代表人：项目经理：项目经理：地址：地址：纳税人识别号：纳税人识别号：银行：银行：账号：账号：：联系电话：联系电话：签订地点：签订日期：年月日检测合同【第三篇】甲方：乙方：甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。第一条工程概况第二条检测内容石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。第三条检测程序一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。第四条检测时间及双方责任1、甲方：(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。(电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。2、乙方：(科学、准确即使的完成检测工作。(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。第五条检测收费标准如下框架);2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);检测报告出具齐全，结清全部检测费用。第六条其他解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。盖章后生效。2、本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日检测合同【第四篇】委托方：服务方：项目名称：合同编号：(以下简称甲方)昆山市建设工程质量检测中心(以下简称乙方)昆山市建设工程质量检测中心根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质2004-372号)，甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：质监编号：报建面积：(平方米)检测费用：元(按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算)。二、检测项目1.常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。2.市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。3.现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、