钢结构合同【参考4篇】

钢结构合同【参考4篇】用心血鑄造經營理念，讓企業文化生生不息，合約使雙方的書面承諾有法可依，有據可查。在簽書面合約後，並且要求保留一份合約。小編精心篩選為大家整理出了最新的钢结构合同供大家參考，請將這篇文章添加到您的收藏夾隨時查看！钢结构合同篇【第一篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地址：3.工程内容：包工包料，固定单价。4.工程造价：5.钢结构工程建成后，土建砌体完工。第二条付款方式1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。2.在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的4.在屋面瓦完成工程总造价的%给乙方。5.剩余在工程竣工验收合格15日内，甲方必须一次性付给乙方，预留%为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。6.若本项目竣工后，乙方提出验收，三日内甲方必须组织验收，若甲方无组织验收，则视为验收合格，应按本合同第二条第5款付清合同款项。第三条工程质量和验收标准乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表全权负责处理此合范围内事务，现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认，工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。第四条安全生产乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。第五条甲方提供条件1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即三通一平(通水、通电、通路，厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。4.出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。第六条争议，违约1.甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.甲方不能按合同约定付款，应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。4.工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。5.工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。第七条其他条款1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。2.本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钢结构合同篇【第二篇】发包方：简称(甲方)承包方：简称(乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际，甲方将互利、合作的原则，特拟定以下协议，以资共同遵守：一、承包范围和工作内容文明施工要求的所有工作。校正和保护。梁连接的植筋工作。钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。二、承包方式和单价﹪2、总价一次性包死为：监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。三、结算方式和付款方式1、主材进场验收合格后付30﹪2、工程全部施工完成后付50﹪3、竣工验收合格付90﹪4、剩余10﹪作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。四、工程质量要求根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。五、安全落手清管理1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，做到工完场清，严禁二次污染。六、工期要求乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。七、工程保修工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。八、分项工程验收分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钢结构合同篇【第三篇】依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面，一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、地脚螺栓)制作安装：1850元/吨(不含税)。1、钢结构按实际制作重量计算吨位;2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;3、收边按实际安装米数计量;4、料损按所有钢结构重量的3%计量;5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：(1)、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行;(2)、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。总工期为开工日期为预定截止工期日期。1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方元整)。2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，(大写：贰拾万元整)。3、拾万元整)。4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的%支付滞纳金。1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。4、提供符合安全结构要求的图纸。5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，费用由甲方负责。1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。钢结构合同篇【第四篇】发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：__________________________2、工程地点：__________________________3、承包范围：4、承包内容：5、工程造价：6、支付方式：7、工程质量：二、施工准备1、甲方：1_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。（，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料2、乙方：（临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；（施工机械进场；三、工程期限，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。四、工期顺延水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；，影响正常施工；工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。五、双方职责设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；验收签章后，方可进行下一道工序；分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。六、施工与设计变更说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。由甲方负责，并调整合同造价。修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，