2024年提供劳务合同主要有_提供劳务合同纠纷管辖【参考4篇】

1/82024年提供劳务合同主要有_提供劳务合同纠纷管辖【参考4篇】在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面是我给大家分享的“2024年提供劳务合同主要有_提供劳务合同纠纷管辖【参考4篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。提供劳务合同主要有提供劳务合同纠纷管辖【第一篇】甲方：_________________乙方：_________________一、分包名称：_________________二、工程施工范围：_________________三、工程质量标准：_________________四、项目造价：_________________五、工期：_________________六、工程价款人民币大写：_________________,小写：_________________元七、支付方式：_________________1、工程按进度付款：_________________每月25日前报本月完成工程量,经甲方验收合格后,按合同单价付至工程量的70%工程款。工程竣工验收合格后,付至工程量的95%工程款。2/8剩余5%留作质保金。保修期为二年,保修期结束后,工程无质量问题,一次性清。2、最终结算按双方确认后的实际工作量结算。八、乙方守则：_________________1、节约甲方水、电,文明施工,按双方协商的工程标准定时、定量完成工作。工作人员施工时,应遵守安全操作规程,做到防患于未然,未按安全操作规程施工所造成的安全事故,乙方承担全部责任。2、工作中接受甲方的监督与检查。九、甲、乙方的权利及义务：_________________1、甲方指派专人与乙方联系、协商各项事宜,为乙方免费提供水、电及物品存1放室。2、乙方授权承包人行使以下职责权限：_________________十、违约责任：_________________在合同期内,任何一方未经对方同意不得随意终止合同,否则将按违约处以违约罚款。十一、乙方施工时,如遇不可抗拒力则工期顺延。十二、本合同未经事宜,双方另行协商。甲方(签章)乙方(签章)负责人：_________________负责人：_________________代理人：_________________代理人：_________________3/8电话：_________________电话：_________________日期：______________提供劳务合同主要有提供劳务合同纠纷管辖【第二篇】上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系__________省_______________二组，身份证号_____________，暂住__________市__________区_________________，电话：_____________。被上诉人(一审被告)：_________________宁波__________州_________________厂，地址：_________________市__________区_____________负责人：______________，138066_______________6上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服__________市__________区人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。上诉请求1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。事实及理由4/8此致__________市中级人民法院上诉人：______________代理律师_______________年_____月__________日提供劳务合同主要有提供劳务合同纠纷管辖【第三篇】合同编号：_________________甲方：(付款方以下简称甲方)_________________乙方：(收款方以下简称乙方)_________________甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。一、双方权利和义务1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交;2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效;3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销5/8合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜;6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。二、劳务费确定双方协商并一致同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额_________________)_________________元。三、支付时间销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。四、支付方式乙方提供税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费发票，甲方在收到该发票后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。五、保密条款甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。六、纠纷解决因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。6/8七、不可抗力如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内，及其持续期间内将终止履行，但须双方协商一致，任何一方均不会因此而承担责任。八、合同生效、终止1.本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效;2.本协议履行完毕，自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的，不得要求甲方支付劳务费，本协议失效。九、其他事项传真件具有同等法律效力。未尽事宜，双方应协商解决，补充协议具有同等法律效力。甲方：_________________乙方：_________________法定地址：_________________身份证号：_________________住址：_________________甲方签章：_________________乙方签章：_________________联系电话：_________________联系电话：_________________日期：________年____月____日日期：________年____月____日7/8提供劳务合同主要有提供劳务合同纠纷管辖【第四篇】上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系湖南省_______________二组，身份证号____，暂住宁波市鄞州区_______________1，电话：____________________。被上诉人(一审被告)：_________________宁波市鄞州_________________厂，地址：_________________宁波市鄞州区_____________负责人：______________，上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服宁波市鄞州区人民法院_____年_____月_____日作出的(_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。上诉请求1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。事实及理由1.__________________2.___________________综上所述，一审判决认定事实错误，证据不足，适用法律8/8错误。上诉人不服该判，依法上诉。恳请二审法院依法改判、支持上诉请求。此致宁波市中级人民法院上诉人：______________