2024年维修合同判决书_维修合同正规合同（最新4篇）

1/112024年维修合同判决书_维修合同正规合同（最新4篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是网友为大家分享的“2024年维修合同判决书_维修合同正规合同（最新4篇）”，希望大家可以喜欢。维修合同判决书维修合同正规合同【第一篇】发包方（甲方）：广州幸运星集团有限公司承包方（乙方）：广东xx设集团有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：广州幸运星集团有限公司有限公司20xx年年度零星维修工程（二）工程地点：广州市（三）承包范围：按甲方要求施工内容（四）乙方分包工程：不得分包。（五）承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包工期的方式承包，工程造价根据乙方提供并经甲方审核通过的工程2/11报价及实际工程量计算。第二条工程造价人民币（年度暂定）：伍拾万元整（￥500000.00元）。第三条工程结算：按每月的实际工程量开发票结算。（开具的发票应是南沙地税的工程发票）第四条工期（一）自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一单项工程的开竣工日期，由双方现场管理代表按实确定。（二）单项工程开工前3天，在具备施工条件下向甲方发出开工通知书，在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。第五条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工验收规范，以及按建设单位施工图纸中的有关规定执行。（二）工程保修按建设部有关规定执行，建筑装修工程保修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计。第六条材料设备供应（一）工程所需材料设备：全部材料及设备由乙方自行采购至施工场地。（二）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验合格，检验费用由持有异议一方负责，3/11否则由采购方承担。第七条工程款支付（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：交通银行体育东支行，账号：。（二）工程价款支付方式：单项工程单独付款，甲方在乙方完成每一单项工程，并通过验收交付使用后7天内，一次性支付该单项工程款。第八条双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、临时道路等报批手续；2、开工前7天前完成由甲乙双方和设计方参加的施工图会审；3、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证；4、委派1人为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜；5、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成的乙方的损失；6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算；7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，物件堆放整齐，道路畅通，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门；4/112、委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应得资格证书，负责施工期间的`施工质量、安全等问题；3、施工中如发现设计错误或严重不合理时应立即以书面通知甲方；4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器械损失等均由乙方承担；5、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修；6、工程竣工后做好场地清理（包括建筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。第八条工程验收（一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家发布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。（二）隐蔽工程在乙方自检后通知甲方检查。甲方接通知后2天内到场验收，经检验合格符合设计要求时，由双方签字后方可进行下一工序的施工。（三）工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后7天内验收完毕。工程经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期，验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。工程未经验收，甲方提前使用或擅自运用，视为合格，由此而发生的损失或其他问题，由甲方负责。第九条其他约定条款第十条争议解决方式发生争议时双方应协商调解，协商或调解不成时，向当地5/11仲裁机构申请仲裁。本合同共四份，双方各执二份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：日期：20年月日日期：20年月日维修合同判决书维修合同正规合同【第二篇】甲方：学校(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方教学楼房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和国家有关规定，签订本合同，具体条款如下：1.1工程名称：二号教学楼房屋维修工程1.2工程范围：升达二号教学楼房屋墙面平整、楼梯加固、地板重修等。1.3工期：20xx年7月28日至20xx年8月28日，工程必须满足业主要求。1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。1.5工程款的价格：价格￥=45700.00元，大写：肆万伍6/11仟柒佰元整。其他费用不计。1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程款。2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。乙方在承揽期间应根据甲方的要求及时调整生产能力，以满足甲方的工作要求。本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，7/11甲方壹份，乙方壹份。甲方（盖章）升达学校乙方（盖章）代表：代表：年月日维修合同判决书维修合同正规合同【第三篇】甲方：乙方：因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象，经双方协商一致，乙方负责对甲方的房屋进行维修,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。一、项目内容：甲方委托乙方：二、维修时间：20xx年月日－月日三、维修费用及支付方式1.项目维修费用为人民币1500元（壹仟伍佰元整）。2.甲方分期支付乙方维修费用；乙方维修完毕，经甲方认可后支付维修费用的一半，人民币750元（柒佰伍拾元）。3.在维修完毕一年期限后，甲方室内墙面未出现渗水现象，甲方负责将剩余维修费支付给乙方；如果维修后再次出现渗水痕迹时，乙方继续承担维修的责任，由此发生的维修费用乙方负责，维修至室内墙面不再出现渗水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。8/114.甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。五、维修要求1.乙方负责全部的维修材料、维修过程中涉及的设备（包括维修人员的防护设备）和组织施工,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。2.乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的其他住户的外墙窗户及防盗设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的费用损失有乙方负责。3.乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾，并满足小区物业管理要求。4.乙方在维修时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。5.维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可，维修尽量不影响居民的正常休息。6.本次维修保质期为年。六、违约责任1.甲方违约时，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。2.乙方违约时，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。3.竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。9/11七、争议解决方式：如双方发生歧异时，由物业管理负责人进行调解。八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。九、其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：乙方：二○一一年十一月十六日维修合同判决书维修合同正规合同【第四篇】甲方(客户)：乙方(施工方)：根据《中华人民共和国合同法》和《全国室内装饰设计单位，施工企业管理规定》，综合本工程具体情况，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。一、工程地址：二、开工日期：年月日竣工日期：三、承包范围：四、合同价款(人民币)：五、工程付款方式：进场前签订施工合同后，交付施工方总金额的60%，即元木工制作框架工程收口前交付工程总金额的35%，即元。工程竣工验收合同后即交付尾款，工程总金额5%，即10/11六、施工过程中，如工程变更(增减项)，按变更项目工程的实际发生数量依据公司相关基础单价为准，工程中期验收时，一并结算。七、工程验收程序：第一次：水电隐蔽工程验收甲方签字：第二次：木制作工作验收甲方签字：第三次：油漆、乳胶漆工程结束验收甲方签字：八、本合同在履行的过程中若有争议，双方应协商解决，协商不成时想经济合同仲裁委员会申请依法仲裁。九、违约责任：1、甲方不按约定付给乙方各项工程款项时，乙方有权停止施工。2、甲方对于已经签订的相关单据不认可时，乙方有权停止施工。3、乙方不按合同规定履行责任与义务时，甲方有权勒令乙方停工。4、违约方有责任付给对方因违约而造成的损失及责任的赔偿。十、甲方提供施工场地、水、电设备，乙方按相关装饰、装修规定进行施工。1、甲方负责办理物业施工相关手续及物业押金。2、乙方按国家有关装饰、装修相关规定进行施工。3、因乙方错误施工造成的责任及损失由乙方自行承担。11/11十一、本合同自签订及收取付款之日起执行。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日