关于拆除工程的合同【精选5篇】

关于拆除工程的合同【精选5篇】您对合同书写了解多少？在我们的国家法治建设越来越完善的当下，签订好一份合同是非常重要的，是不可大意的事情，栏目特意为您整理关于拆除工程的合同，相信本网页内容能为您提供帮助！关于拆除工程的合同篇【第一篇】发包人(全称)：(甲方)承包人(全称)：(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：工程地点：第二条：甲方式、合同价款及承包范围甲方式：合同价款：承包范围：第三条：合同价款支付：、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：、付款采用银行汇票或电汇。、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。第四条工期具体开工时间：日期：第五条工程质量及技术要求乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。第六条施工安全乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。第七条甲、乙双方责任甲方职责：甲方提供拆除场地。甲方负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。乙方职责乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。乙方施工现场的管理人员必须统一着装。乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。乙方因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。乙方拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。在每个单位工程拆除前，乙方应提前72小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。乙方在拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第八条违约责任乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第九条不可抗力不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十条其它本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“拆除物资”和相关工程无关的第三方。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方共同另行商议。甲方(公章)：乙方(公章)：20xx年2月20日关于拆除工程的合同篇【第二篇】甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20__年月日，20__年月日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20__年月至月期间，甲方提前十日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份，双发各持两份。十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：代表：代表：电话：日期：日期：日期：关于拆除工程的合同篇【第三篇】甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的广告拆除工程相关事宜，达成如下合同：1、工程概况工程名称：工程所在地点：2、工程承包范围、承包总价、付款方式及验收标准乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工期完工，一次性包定价12500元，拆除工程经甲、乙双方验收合格后，一次性付清工程款，付款时乙方需提供等额的材料发票。3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：(1)发光字广告范围内的所有材料、构件等全部拆除并全部清理外运，场地平整且无建筑垃圾无设施设备无杂物等;(2)乙方完成本合同约定的其他义务。4、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容施工前乙方(如有需要)应当取得必要的政府行政许可，拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设备;拆除双方约定范围内的所有与之相关的设施构件;处理较大物料的二次切割;拆除施工完成后场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、植物等的防护;拆除垃圾的清理;因拆除需要在建筑顶部安装的卷扬机等设备对建筑主体结构、防水层的破坏须进行恢复。5、拆除施工的工期要求自双方订立本合同之日起7个工作日内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。6、拆除废旧钢铁、钢架等构件，作为废旧物资由乙方回收利用，回收金额为5000元整，工程结算付款时一次性扣回。7、乙方必须派有经验的施工人员进场做好安全生产的监督、管理工作，严格按照国家及当地有关安全法律法规开展拆除工作，针对