劳务分包合同协议书简单版【通用5篇】

1/12劳务分包合同协议书简单版【通用5篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家分享的“劳务分包合同协议书简单版【通用5篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。劳务分包合同协议书简单版【第一篇】甲方：乙方：为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的家庭幸福，经双方协商，签订本劳务分包安全生产协议。一、甲方1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。2/123、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全机构配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生，并应及时处理在安全生产管理过程中发现的各种安全隐患。4、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理在安全生产检查中发现的各种安全隐患。二、乙方1、严格遵守国家、四川省、宜宾市有关安全生产的法律法规，认真执行甲乙双方签订的劳务分包合同中的有关安全要求，严格遵守甲方指定的安全生产管理制度。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。3、乙方在任何时候都应预备各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。4、乙方参加施工的人员，必须接受安全技术三级教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技3/12术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检查等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现作业人员无证操作现象时，一旦出现问题乙方必须承担相应全部责任。5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管，乙方所有施工人员都应熟悉本工程中消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的'爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工班组长应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。7、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并上报甲方相关安全人员进行检查，保证其经营处于完好状态；不合格的机具、设备、和劳动保护用品严禁使用，若因使用不合格机具、设备、和劳动保护用品而引起的意外事故又乙方自行负责。8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。9、乙方必须按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规4/12定，及时上报甲方或有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如乙方违约造成安全事故，需承担相关责任并自愿承担_____的违约金。四、其他本合同经合同双方签署（盖章）立即生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：乙方：时间：时间：劳务分包合同协议书简单版【第二篇】甲方：_________________有限公司(以下简称甲方)乙方：_________________(以下简称乙方)2.甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后支付乙方包括但不限于经济补偿金、提前通知解除劳动合同赔偿金、相应比例的年终奖等共计人民币元(大写)扣除乙方尚欠甲方备用金人民币元(大写)，甲方将于乙方妥善办理所有工作移交手续后实际支付乙方人民币元(大写)3.甲方为乙方缴纳四金(包括基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、住房公积金)至年________年____月____日止。4.甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解5/12除的证明并办理相关退工手续;5.乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为，否则将承担相应的法律责任及所造成的全部损失。6.乙方自愿放弃其它所有诉求。本最新解除劳动合同书样本自甲，乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效;甲方(盖章)_____________有限公司乙方(签字或盖章)_____________法定代表人或授权委托人________年____月____日劳务分包合同协议书简单版【第三篇】乙方：________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就工程劳务承包工程的安全生产施工事项达成如下协议：乙方现场负责人：________乙方安全生产管理人员：________1、向乙方提供本班组的安全生产规章制度。2、对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。6/123、对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致，3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。6、乙方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费；将保单复印件交给甲方备查。8、根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。9、施工过程中，对人的.不安全行为、物（设备）的不安7/12全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。10、乙方施工现场的控制，由乙方班组负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。11、按部颁jgj59—99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反jgj59—99标准保证项目条款的情况，甲方单位有权提出停工并罚款。12、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书，单位应无条件进行整改。13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。14、每月在规定的时间内，向甲方上报各种安全事项的统计数据。15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。16、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位而造成的负面影响，乙方应承担全部责任；并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。17、乙方向甲方交纳发生，甲方按照有关规定对乙方采取处罚措施；如无安全质量事故发生，保证金在交工后十日内返8/12还。18、如乙方不遵守本合同条款，甲方将取消承（分）包资格，不再与其合作。1、本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；如果协商不成，双方可以向南昌市仲裁机构申请仲裁。4、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：_________乙方：_________日期：_________日期：_________劳务分包合同协议书简单版【第四篇】乙方：______________一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、（施工图重大改变后工程量另行计算）1室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用9/12水地点；2室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；3室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；4室内照明灯具及开关预埋及安装；5防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。五、合同价款本合同价款为人民币：_____________元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。八、材料设备供应1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。2、水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。九、双方职责10/121、甲方职责1按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。2甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。3甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。4甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的`标准时，有权要求乙方进行整改、返修。5按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。6甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。2、乙方责任1土建面积、施工图内所有的水电、（不含消防及弱电安装工程）。2应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。3乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。十、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任11/121如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。2如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮70%后作为结算价款付给乙方。十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日劳务分包合同协议书简单版【第五篇】注册地法定代表人：_________________电话：_________________被告：_________________地址：_________________电话：_________________诉讼请求：12/122、请求法院判决被告支付违约金__________元;3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告根据合同约定向法院起诉，要求法院判决解除原、被告之间的房屋买卖合