钢筋工合同【实用5篇】

钢筋工合同【实用5篇】当今社会，大众的法治观念和法治意识不断增强，合同与我们的工作和生活逐渐密不可分。您知道如何才能拟定好一份正规的合同吗？请看下面三一刀客的编辑为您分享的“钢筋工合同【实用5篇】”，感谢您访问我们的网页让我们一起了解更多新的世界！钢筋工合同【第一篇】甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。一、分项工程名称及实施地点1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。2、承包方式：包工3、承包价款：/吨4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。三、工期及施工质量要求1、工期要求乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核2、施工质量要求1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%四、施工管理及质量、进度考核办法1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批准必须执行，从当月人工费中扣除。钢筋工合同【第二篇】(二)乙方乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。1、乙方委派同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在协议期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止协议。3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的乙方工人，乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。9、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为，违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场，造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外，甲方有权终止协议。11、乙方应竭力避免出现违章作业，如有违章施工出现安全事故，甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿，禁止乙方施工人员私自回家，乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害)，一切责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。12、施工过程中，乙方应准备充足的人员，如果影响甲方的施工和进度，其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下，甲方有权利补充人员，其人工费由甲方来定，所发生费用从乙方工程款中扣除，延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的，甲方有权终止分包协议，并仅支付已完合格工程的50%的工程款。13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划，由甲方审核后予以提供。14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行，一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为，甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。15、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。16、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。18、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地。19、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款1000元/栋，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止协议，并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用20、因质量原因勒令退场的，按完成工程量80%结算，甲方不承担其它任何费用。十违约和争议如发生违约和争议，甲乙双方协商不成，应提交仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁，或提交人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果，对甲乙双方均有约束力。十一其他1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙双一份，协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。2、协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方：乙方：代表(签字)：代表(签字)：电话：电话：身份证号：年月日年月日钢筋分包合同范文3甲方：乙方：(承包人)因施工任务需要，现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工，为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款：一、工程名称：志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程二、工程地点：惠阳区秋长镇三、结构类型：框剪四、工作内容：乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安，钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接，采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎，安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理，安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层，清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输，钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等五、计价方式：1、执行建筑面积计算工程量，规则扣除去洞孔大于的空洞面积。转换层土±以下钢筋每吨制作安装260元/吨计算。2、±以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。六、承包单价包括下列费用：1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾，安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。七、结算及付款方法：1、甲方按乙方现场工作人数每天咳嗽ぶ霸锸撤(月结时扣回)。2、每月15日结算实际完成工作量，支付80%工资(其中制作按30%，安装按60%，废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%)，其余20%待乙方所承包工程，主体验收后一次性付清全部款项。3、如乙方在施工中途随意退场或停工，或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。八、甲方责任：1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品，并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作，负责调度为其它工程的配合及工序的交接工作。九、乙方责任：1、按计划如期组织人员进场，并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量，不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资，其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时，无论夜间或下雨都必须加班)，每层施工的天数由施工员备字为依据。2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查，调整钢筋，保证质量安全，若发现钢筋不符合要求等现象，必须及时采取补救措施，并负责由此而发生的一切损失。5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料，不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋，否则视其轻重给予罚款。6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐，以利于上一层开料时使用。7、严格执行安全技术操作规程，否则出现质量安全及事故，乙方要负完全责任。8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等，若给发现视情节轻重进行处罚。9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁，所有员工不得在楼层上大小便，若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便，即乙方派人清理及负责清理一切费用。10、遵守工地一切规章制度，若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等)，甲方有权责令其停工整顿，甚至终止合同，由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。12、在施工中途设计图纸更改，乙方必须配合更改完成，甲乙双方协商另定价格或计时计算。13、楼层浇砼后，如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理，视其遗留物多少进行罚款。14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险，否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务，乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天，并安排其它人员加入施工，按每工日80元计算，从乙方工程款扣除。16、打扫卫生由甲方派人清扫，费用由乙方负责，每月扣取180元。17、施工现场(含外排架)每