2024年建设工程合同履行的原则有【汇集4篇】

1/112024年建设工程合同履行的原则有【汇集4篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面是网友帮大家分享的“2024年建设工程合同履行的原则有【汇集4篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。建设工程合同履行的原则有【第一篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10kv施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况：1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10kv施工电源架设工程，具体工程项目如下:①gj-35mm2线路架设;②yjv22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;③水泥电线杆的架设;④跌落保险开关购置、调试、安装;2/11⑤避雷器购置、调试、安装;⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;1.2工程建设地点:小湾电站现场。1.3工程承包方式及承包范围：1.3.1工程承包方式为：10kv线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。第2条甲方责任：2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。2.2负责对乙方的施工质量进行监督。2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。第3条乙方责任：3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。第4条工程开工、竣工日期：4.1工程开工日期：20xx年12月06日4.2工程竣工日期：20xx年12月10日4.3总日历工期：4天第5条工程质量要求及验收：3/115.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35kv及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。第6条施工安全：6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担。6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责。第7条合同价款;7.1该工程线路及设备安装的价款总计：29987.66元(线路架设及设备见预算表)。工程完工后即可结算。第8条工程验收：8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方。第9条工程保修期限：9.1工程保修期为一年，保修期自工程投产3日后计起。保修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题，保修期满后，甲方无息支付全额保修金给乙方。9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、4/11山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修，须另计费用。第10条工程款的结算与支付：10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方，工程款的支付方式为转帐支付。第11条合同纠纷的解决办法：11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决。第12条其他：12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效，至工程竣工验收质保期满工程款付清后，本合同自行失效。12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份;副本2份，甲方1份，乙方1份。甲方(盖章)负责人(签章)代表人(签章)单位地址：单位地址：大湾子营地开户银行：帐号：电话：乙方(盖章)负责人(签章)代表人(签章)开户银行：帐号：电话：建设工程合同履行的原则有【第二篇】建设单位：(以下简称甲方)建筑单位：(以下简称乙方)经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：一、工程地点：马集中学5/11二、工程名称：三、承包方式：四、开工日期：五、竣工日期：六、工程造价：七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。八、甲乙双方职责(一)甲方1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。2、协助乙方疏通当地有关关系。3、确保资金按进度到位。(二)乙方1、按甲方要求施工，确保工程质量。2、确保工期，工期为天。3、教育职工文明施工。4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日6/11建设工程合同履行的原则有【第三篇】发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：东兴用电工程2、工程地点：城东3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预7/11付款到账后45日历天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲8/11方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申9/11请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲方(合同章)：乙方(合同章)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：年月日：建设工程合同履行的原则有【第四篇】发包人（全称）：____________承包人（全称）：___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________资金来源：__________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期：10/11开工日期：_______________________竣工日期：_________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：___________________五、合同价款金额（大写）：_______________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。11/11八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：___________________________本合同双方约定____________________________后生效。发包人：（公章）__________承包人：（公章）____________住所：______________住所：_______________法定代表人：___________法定代表人：______________委托代表人：_____________委托代表人：______________电话：__________________电话：___________________传真：__________________传真：________________开户银行：_______________开户银行：______________账号：___________________账号：__________________邮政编码：_____________邮政编码：______________。