工厂加工合同范本5篇

工厂加工合同范本5篇当今社会特别重视契约精神，签订合同是双方合作必经的一步。合同的制定应该以公平公正为原则。我们应该怎么撰写合同?网友特别编辑了“工厂加工合同范本5篇”，供您参考，希望能够帮助到大家。工厂加工合同范本篇1委托方(以下简称“甲方”)：__________________营业执照注册号：___________________________地址：_____________________________________电话：______________传真：_________________被委托方(以下简称“乙方”)：________________营业执照注册号：___________________________地址：_____________________________________电话：________________传真：_______________甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就______营养餐包委托生产加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。第一条委托加工产品名称和产品规格1、甲方委托乙方加工生产______营养餐包，该产品单个净含量不得低于______克，每件规格为______，每件净含量不得低于______千克。该产品的生产主料由甲方指定品牌使用，配方必需经过甲方审核通过。2、在生产过程中甲方有权派人进住乙方工厂进行技术监督，乙方需严格按照甲方的要求进行生产。第二条原辅料及包装材料供应1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。第三条加工产品质量及责任1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附商标使用授权书。3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方;4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理;(2)在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户(即甲方客户)提供售后服务;(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换;工厂加工合同范本篇2单位名称：(甲方)_____________单位名称：(乙方)__________第一条、工程概况1、工地名称：____________________________________2、工地位置：____________________________________3、门窗面积：____________________________________4、工程时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)5、工程单价：_______元，预计工程量______平，工程总造价_______元(结算按照实际平数计算)6、安全施工：乙方应安全施工，如造成事故责任和因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。第二条、付款方式：1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款______元。2、工程量完成至上框，甲方付乙方______元。3、工程量完成至上扇，甲方付乙方______元。4、安装结束后经甲方验收合格签字后，应支付工程总造价的_______元，剩余______作为保修金，保修期满后无条件支付，保修期为___年。第三条、门窗要求：_________________________________________第四条、质量要求：1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位，严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范，损失由乙方负责。2、施工过程中，甲方提出变更原设计方案，更改部分的造价另签。第五条：如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。第六条：本合同一式两份，都具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。甲方(盖章)____________乙方(盖章)_____________地址：___________________地址：____________________法人代表人：_____________法人代表人：______________电话：__________________电话：___________________手机：__________________手机：____________________日期：__________________日期：____________________工厂加工合同范本篇3甲方：________________乙方：________________一、委托加工项目1、委托加工产品：_________2、数量：以甲方下单为准3、单价：_________4、交货期限：按乙方接单日起________天内交货。具体时间以订单为准。5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。二、质量要求及技术标准1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为标准，于_________年_________月_________日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存，方可大货生产。2、技术标准按照《企业质量问题细则》见附件及国家标准。如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行。三、乙方对质量负责的范围及局限1、颜色、尺码规格的确认。2、绣花、印花其他特殊工艺的确认。3、裁剪工艺、缝纫工艺的确认。4、其他质量问题的确认。5、回修率不能超过总生产量，如有超过范围按每件扣款五元。四、技术资料、图纸提供办法及保密要求1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料五、包装要求及交货地点、运输方式1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。2、甲方指定交货地点_________。3、运输方式为_________运费由_________负担。六、结算方式1、在乙方检验合格交货后，三十天后由乙方提供领料单、合同书、交货清单交给甲方。2、甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：________________________银行户名：______________________________七、违约责任1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值________的违约金。2、乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚。3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的，应当赔偿甲方因此而造成的损失。4、乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任。5、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，未达到质量要求、技术指标，乙方向甲方支付产品报次赔偿金________成本价。6、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工产品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的________支付违约金。7、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。甲方代表签名：________________乙方代表签名：________________签订合同日期：________________签订合同日期：________________工厂加工合同范本篇4定作人：________________________承揽人：________________________签订地点：______________________签订时间：________年____月____日第一条加工物、数量、报酬、交货期限第二条定作人提供的材料第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________第四条加工物的技术标准、质量要求：_______________________第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________第六条加工物的包装要求及费用负担：_________________________________第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在________日内向定作人提出书面异议。原告：张xx，男，汉族，197x年x月1x日生，（代理人）被告：A公司，法定代表人：XXX诉讼请求：1、判令被告向原告支付加工费28452元；2、判令被告从起诉之日起至人民法院判决被告具体支付之日止按人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息266元（暂计2个月）；以上合计28718元。3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：201X年1X月至201X年X月间，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完毕并交付予被告，但被告拖欠加工费8万余元，经原告多次催收，已支付55000元加工费，尚欠28452元加工费拒绝支付至今。原告认为，原被告之间的加工承揽合同关系合法有效，应受法律保护。原告依约履行加工和送货义务后，被告应履行自己的付款义务。被告拖欠加工费的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。原告的请求既有事实依据也有法律依据，理由充分，人民法院应予支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，诉至贵院，恳请贵院查明事实，依法判决。工厂加工合同范本篇5定作方：合同编号：签订地点：承揽方：签订时间：一、加工标的货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限交期：出口国：合计人民币(大写)按实际金额结算单价含线税封箱带二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)材料质量数量提供日期消耗定额面料.里料【励志的句子】一等按定单数量到位按实际排版单耗三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649的标准验收。五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。六、加工物品的包装按定作方的要求。七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)。九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾