保险合同【推荐5篇】

保险合同【推荐5篇】目前我们正处于越来越重视合同的社会，合同在企业发展中扮演着非常重要的角色。一份正规的合同该如何撰写呢？在本文中，我们将探讨“保险合同【推荐5篇】”相关话题。如果您在参考下载本文时能获得一些启发，那将是我的心愿！保险合同篇【第一篇】甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，保证工程按质按量按时完成施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程劳务分包合同，望双方共同遵守。一、工程内容本合同鲁商松江新城14-20#外墙保温工程，按照图纸和建设方的要求进行外墙保温施工。以清包施工形式，乙方包质量、包工期、包安全。二、合同工期开工日期以总包通知为准。按总包总体进度施工，外墙保温天。三、工程价款本合同价款采用固定单价，以实际工程量计算造型线条窗口等均以实价粘贴面积计算不另外计价，在本合同工程段内价格不做调整，外墙保温固定价元/㎡。四、质量要求1、本工程质量要求为优良，乙方在组织施工过程中，必须严格执行《外墙外保温工程技术规程》(JGJ114-20xx);《黑龙江省节能工程质量验收统一标准》(DB23/1206-20xx);《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx);《建筑节能工程质量验收规范》(GB51/50411-20xx);建立健全施工质量保证体系，加强施工质量管理，使工程质量达到优良标准，并做好成品保护。2、外墙完工后需满足外墙贴砖和涂料施工要求，由甲方、监理方、总包单位共同验收。合格后与外墙贴砖涂料施工队伍进行中间交接，交接成功视为此单项工程完工。3、若出现设计变更，甲方应在第一时间通知乙方，如需修改的部位及做法已施工，修改部位之前施工的人工及材料费由甲方承担。如乙方未按甲方要求修改设计要求，甲方有权将其施工部位拆除重做，费用由乙方承担。4、质量保证：严格按照国家验收规定验收，外墙达到二级以上标准，经质监站验收达到优良标准若达不到优良标准，扣除本合同总造价的2%为违约金。五、付款方式1、乙方提供所有施工人员身份证复印件，并按进度编辑劳务人员工资表，上报给甲方后，由甲方监督发放劳务工资。2、工程款拨付按总包合同款拨付进度同步拨付，总包款到甲方账三日内拨付给乙方。即(外墙保温施工完成。经三方(建设单位、监理、施工总包方)验收合格后付完成实际验收工程量造价的65%工程达到竣工验收、备案条件，并通过甲方组织的内部验收且整改完毕后，一个月内付完实际总造价的90%，工程审计完毕付完成实际工程量的95%，留5%质保金待两年质保期满后14日无息付清。六、安全文明施工1、乙方必须严格执行国家关于安全生产、环境保护法律法规和公司相关的规章制度，服从施工现场的管理，接受施工现场的管理、接受现场专(兼)职管理人员的检查、指导和监督。2、所有施工人员进场前必须接受三级安全教育，保证考试合格后上岗。施工过程中按项目部统一规划，材料堆放整齐;工程垃圾分类堆放，定期清理。3、每个工人必须上个人安全意外险，否则不得上岗。由于乙方原因在分包范围内发生质量、安全和环境事故时，由乙方承担经济损失和终身责任。七、工程施工要求1、乙方必须按照项目部的整体布置及要求，按照图集规范施工，不得擅自改变施工，在施工过程中必须听从管理人员的安排。严格遵守《施工现场管理制度》。否则出现任何意外及处罚均由乙方承担。2、乙方应搞好自身管理工作，尽量做到节俭材料，能用的材料不能浪费。严格按图纸要求提料，避免浪费如因提料失误造成浪费由乙方承担经济损失。3、施工中所需的工具、机具全部由乙方自理，伙食自理。(脚手架除外)4、乙方配备具有资格证的相应技术人员应与项目管理人员一起对外墙的墙体进行验收，不合格的墙体要求项目部及相关班组进行修整，合格后进行施工，否则出现的质量问题由乙方负责处理修整。5、乙方按照总包的施工工期，做好施工计划，做好工人的施工技术交底工作，及时提料，上交甲方材料单，否则延误工期所造成的损失由乙方负责。6、甲方负责材料进厂装卸到指定的材料厂，乙方负责二次搬运及上料。八、其他协议1、乙方保证在项目实施过程中不再分包或转包，不得拖欠所属员工与农民工的工资。如因此导致再分包方或农民工起诉甲方，要求甲方承担连带责任，乙方应按该合同分包总价款的10%承担违约金。2、若因乙方管理不善，违反施工程序或无能力继续承担施工任务并可能对甲方和发包方在工期、质量、安全、环境造成损失时，甲方有权另行组织施工，乙方必须无条件服从并妥善保护已完工程实体。甲、乙双方在工程结束后依据实际工程量结算并由乙方承担由因此而给甲方造成的全部经济损失。九、售后服务1.质保期为工程竣工验收合格后之日起两年2.质量保证期内，如出现质量问题，乙方指定维修人员2小时到场均免费修复，在双方约定的时间内未派人处理的，需求方委托其他单位或人员修复，其维修费用在质保金中直接扣除;十、合同签署l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;劳务工资款结清后自动失效。2、本合同未尽事宜甲、乙双方协商解决。如协商不成在甲方所在地法院进行起诉。3、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。甲方：乙方：(签字)年月日年月日保险合同篇【第二篇】保险合同作为一种特殊类型的合同是具有其它合同没有的特点的。而在了解保险合同的相关知识时，以免在理赔期间出现不必要的麻烦，保险合同的相关知识亦是需要稍作了解的。保险合同属于合同的一种，虽具有一般合同所共有的法律特点，但其特殊之处需要投保人熟知。保险合同有哪些特征?一、保险合同是双方有偿合同合同有单务合同和双务合同之分，在单务合同中，当事人一方享有权利，另一方仅负有义务。而双务合同则是当事人双方都享有权利和承担义务，一方的权利即为对方的义务，保险合同属于双务合同。保险合同的投保人负有按约定给付保险费的义务，保险人则负有于保险事故发生给付保险金的义务。但保险合同与一般的双务合同有所不同，在一般的双务合同比如，在买卖合同中，买方给付价金之后，卖方应依合同规定给付标的物，不存在其他任何条件。但保险合同之保险人在投保人给付保险费之后，只有在保险事故发生后才履行保险金给付义务。换言之，保险人履行保险金给付义务以保险事故为停止条件，因此，保险合同是附停止条件的合同。在国外，英美法学系的有些学者认为保险合同是一种单务合同。理由是在保险合同成立时，仅有投保人一方负有给付保险费的义务;保险合同成立后，保险人一方承诺于保险事故发生后给付保险金，而不能强制投保人有任何义务，因此是单务合同。二、保险合同是最大诚信合同合同的订立及履行要遵守诚实信用原则。保险合同的诚信度要比一般的合同高，故称之为“最大诚信合同”。诚实信用原则要求投保人对订立和履行保险合同过程中的一切重要事实和情况作出真实可靠的陈述，不能有任何隐瞒和虚假。对保险合同的最大诚信要求，在最早的海上保险中就已存在。海上保险的标的是在海上运输中的财产，危险性较大，而且远在海外，保险人在承保前无法进行实际勘查，只能根据投保人提供的情况予以承保，这就要求当事人具有超过一般交易合同的最大诚信。目前，各国的保险立法亦对此作出明确规定。我国《经济合同法》第“危险增加的通知义务”、“出险的通知义务”等作出了具体的规定，这些都是对保险合同最大诚信要求在立法中的体现。三、保险合同是射幸合同射幸合同是指合同当事人一方的履行有赖于偶然事件的发生的协议。保险合同是射幸合同，对投保人来说，其所支付一定数额的保险费，在保险事故发生时，可获得大大超过所付保险费数额的保险金，如果保险事故不发生，则丧失所交付的保险费;对于保险人来说，保险事故发生后，其支付的保险金数额将大大超过保险费的收入，如果保险事故不发生，则获得保险费的利益，而无支付保险金的责任。保险合同的射幸性是由危险事故的不确定性所决定的，这在财产保险合同中表现得尤为明显，而在人寿保险中，因为保险人给付保险金的义务是确定的，只是存在时间的问题，故其具有储蓄性，射幸性较弱。保险合同虽是一种射幸合同，但它与赌博有着本质的区别。因为这种射幸性质中是对单个保险合同而言的，保险事业并非投机性的事业。就保险业承保的全部保险合同来看，保险费总额与保险金总额的关系是以精确的数理计算为基础的，原则上收入与支出保持平衡。因此，从总体上来看，保险合同不存在偶然性。四、保险合同是要式合同要式合同是指以履行特定方式为合同成立的要件的合同，非要式合同是指不以履行特定方式为合同成立的要件。根据我国目前有关财产保险合同的规定，保险合同是要式合同。《中华人民共和国经济合同法》第二十五年条规定“财产保险合同，采用保险单或保险凭证的形式签订”。《中华人民共和国财产保险合同条例》第五条规定“投保方提出投保要求，填具投保单，经与保险方商定交付保险费办法，并经保险方签章承保后，保险合同即告成立，保险方并应根据保险合同及时向投保方出具保险单或者保险凭证。”保险合同篇【第三篇】(二)由被保险人合法租种的小麦;。(三)代他人管理的小麦。第二条下列小麦不在保险标的范围内：(一)新开垦土地上种植的小麦;。(二)经济林内间种的小麦。第三条由于雹灾直接造成保险小麦的产量损失，保险人依照本条款的约定负责赔偿。责任免除。第四条下列原因造成保险小麦的产量损失，保险人不负责赔偿：(一)发生雹灾后，被保险人管理不善或故意、违法行为;。(三)其他不属于保险责任的原因。第五条从小麦返青起至小麦收获离开田间止，具体起止日期以保险单上的约定为准。第六条每亩保险产量按被保险人所在县(市)前3至5年平均亩产量的30%至60%(含)确定。保险价格是指上年度国家小麦最低保护价格。第七条每亩保险金额按每亩保险产量与保险价格确定。第八条保险费按保险人规定的费率计收。第九条保险小麦在保险期限内发生保险责任范围内的损失，保险人在保险金额范围内承担赔偿责任：(一)全部损失。保险小麦发生下列雹灾损失时视为全部损失：1.收获期前：(1)90%(含)以上的小麦植株倒折;。(2)保险小麦损失严重，以至县级(含县)以上政府部门决定改种其他作物。2.收获期：实际产量不足正常产量的10%(含)。全部损失时，保险人按下列赔偿标准计算赔款：保险小麦面积高于实际播种面积时，按实际播种面积计算赔偿金额。保险小麦绝产经一次性赔付后，保险责任即行终止。(二)部分损失。保险小麦遭受雹灾损失，凡未达到全损标准的为部分损失，部分损失按保险产量与实际产量的差额和保险价格计算赔偿金额，实际产量根据政府有关部门测定的结果确定;实际产量达到或超过保险产量时，不发生赔款。小麦保险面积等于或高于实际播种面积时，按实际播种面积计算赔偿金额;小麦保险面积低于实际播种面积时，如无法区分保险面积部分，按保险面积与实际播种面积的比例计算赔偿金额。第十条如果保险小麦在遭受保险责任范围内损失时，同时遭受非保险责任灾害损失，对非保险责任灾害造成的损失，应从保险损失中扣除。第十一条被保险人向保险人申请索赔时，应当提供保险单(证、分户清单)、损失清单和有关部门的证明，各项单证、证明必须真实、合法，不得有任何欺诈。被保险人欺诈行为给保险人造成损失时，应当承担赔偿责任。保险人收到单证后，应当迅速审定、核实。第十二条投保人应当在保险合同生效前按约定交付保险费。第十三条投保人应当按实际播种面积投保所有符合承保条件的小麦。第十四条在保险合同有效期内，如有被保险人名称变更、保险小麦发生权利转让或者保险小麦遭受其他原因损失时，被保险人应当及时通知保险人，并根据保险人的有关规定办理批改手续，或者协助保险人做好损失程度等记录，以便发生保险责任范围内损失时，合理确定赔款。第十五条保险小麦发生雹灾损失时，被保险人应当采取必要施救措施，同时在24小时内通知保险人，并协助查勘。第十六条被保险人如果不履行第十二条至第十五条约定的各项义务，保险人有权拒绝赔偿，或从解约通知书送达15日后终止保险合同。第十七条被保险人与保险人之间因本保险事宜发生争议，可通过协商解决，协商不成，按()项办法解决：(1)向仲裁机构申请仲裁;。(2)向人民法院提起诉讼。第十八条凡涉及本保险的约定均采用书面形式。代表(签字)：_________。签