实用建设工程承包合同印花税通用4篇

参考资料，不熬夜1/13实用建设工程承包合同印花税通用4篇【预览】此例优秀文档“实用建设工程承包合同印花税通用4篇”是由三一刀客网友为您分享整理的，供您参考学习之用，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！建设工程承包合同印花税【第一篇】建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)1、工程名称：陈总在跳马乡组建设的农家乐(以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目(以下简称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边参考资料，不熬夜2/13的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长;计时工：每天大工170元/天，小工150元/天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400cm高20cm宽19cm)砌成米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________建设工程承包合同印花税【第二篇】甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，就本工程的施工承包事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：参考资料，不熬夜3/132、工程地点：3、工程描述：根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准，现场施工合同总工期为天。2、因下列情形造成的工期延误，经监理方及项目鉴证后，工期相应顺延。(3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元，从工程款中扣除。1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价)，工程总造价为人民币(大写)：元，(小写)：元。工程完工结算送审计部门审核，工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核，审核后按据实结算结果执行。2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整，一切市场风险由乙方承担。3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价，其漏项损失由乙方自行承担。1、合同签定后，人员、设备进场施工按合同价付款30%。2、工程完工后按合同价再付款40%，审计结束付至工程总造价的95%，余款5%为质保金，质保期为壹年，保持期满无参考资料，不熬夜4/13质量问题后7天内付清。3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求，所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料，未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的，视为工程通过工程验收。3、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方的，在移交时双方应输中间验收手续，作为该单位工程竣工验收之依据。4、在验收过程中，如果工程质量不符合验收标准，乙方应按照验收组织的书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时，乙方应自行承担因自身原因造成的整改费用。5、工程竣工验收合格后，从验收合格之日起3天内乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。(1)提供完整合格的工程竣工资料，并符合《建筑工程文件归档整理规范》要求。(2)施工单位应根据施工内容绘制的竣工图。参考资料，不熬夜5/13一、甲方责任1、根据合同约定支付工程款，以保证合同顺利实施。2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作配合关系，为乙方提供良好的施工环境。3、甲方现场代表：二、乙方责任1、乙方应做到文明施工，安全施工，科学管理，服从甲方现场协调工作，接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。2、严格按照建筑施工图要求组织材料、精心施工，合理安排确保工程质量和施工进度。3、严格遵守安全操作规程及劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工、安全施工、防火防盗。在施工中发生的安全事故和乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。4、乙方不得将工程转包给第三方施工。5、乙方现场代表：1、甲方需对原工程设计进行变更的，应提前7天以书面形式向乙方发出通知。2、乙方可以根据合理性原则向甲方提出设计变更要求，该变更要求经甲方或监理代表同意后实施，工期予以调整。3、乙方在工程变更确定后7日内，提出变更工程价款的参考资料，不熬夜6/13报告，甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复，逾期则视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。1、本工程质量保修按国家规定执行，自工程验收合格之日起计算。2、属于保修范围内的施工项目，乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修，甲方可以委托他人修理，所发生的费用按照公平、合理的原则进行结算，所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，乙方按日偿付给甲方工程造价的%作为逾期违约金。2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工安全、施工进度进行管理，如未达到招标文件承诺要求，将追究乙方责任。4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协调不成时，任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。本合同约定内容以本合同为准，未约定内容以甲方招标文件为准。3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字并盖章后生效，保修期满后自行终止。参考资料，不熬夜7/13建设工程承包合同印花税【第三篇】工程名称：_________工程编号：_________发包方：_________承包方：_________签订时间：_________签订地点：_________合同。第一条工程项目一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程项目批准单位：________________批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：____________________米);其它：________________元)，安装：______(万元)。第二条施工准备一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红参考资料，不熬夜8/13线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图__份。二、承包方：修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：能清除，影响进场施工;验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;参考资料，不熬夜9/13计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。一、本工程质量经双方研究要求达到：________________程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;参考资料，不熬夜10/13日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_______________第六条工程价款的支付与结算结算办法”执行。%备料款，计人民币__万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元，安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元，分__次支付，每次支付时间、金额_______付进度款，工程进度款支付达到合同总价的__%时，按规参考资料，不熬夜11/13定比例逐步开始扣回备料款。收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。的违约金。停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：____________________办银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门参考资料，不熬夜12/13同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收《工程施工及验收规范》、建设工程承包合同印花税【第四篇】一、工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看守工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。3、乙方应本着“安全第一”的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求参考资料，不熬夜13/13和监督。4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自