2024年公厕修建合同_公厕建设合同协议书（10篇）

1/272024年公厕修建合同_公厕建设合同协议书（10篇）合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友给大家分享的“2024年公厕修建合同_公厕建设合同协议书（10篇）”，希望能够帮到你哟!公厕修建合同公厕建设合同协议书【第一篇】发包方：__________(以下简称甲方)承包方：__________(以下简称乙方)甲、乙双方根据《^v^民法典》的有关规定，经协商一致，甲方同意将__________小学操场西面__________米__________米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。一、工程情况工程名称：__________米__________米直跑道施工地点：__________小学操场西二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：2/27__________米__________米直跑道的施工。三、合同工期：1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5个工作日完成。2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;因不可抗力的自然灾害等事件影响;因甲方原因造成的工期延误;风雨潮湿天，不宜施工的。四、工程质量要求：合格。五、合同价款1、施工过程中，甲方根据材料款及用工数进行付款。2、工程费用：总计大写：__________元整，小写：__________元六、付款方式与工程结算工程结束后转账七、工程验收1、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。3/274、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。八、竣工交付后服务乙方为本工程向甲方提供________年保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。九、甲方责任1、甲方负责提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。十、乙方责任1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。十一、争议的解决1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签4/27订补充合同。2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交____市仲裁委员会提请诉讼。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日——道路工程施工建设合同(菁华1)公厕修建合同公厕建设合同协议书【第二篇】出卖方：__________(以下简称甲方)(本人)(法定代表人)姓名：__________国籍：__________(身份证)(护照)(营业执照号码)__________地址：__________委托代理人：__________国籍：__________电话：__________地址：__________邮政编码：__________买受方：__________(以下简称乙方)(本人)(法定代表人)姓名：__________国籍：__________(身份证)(护照)(营业执照号码)__________5/27地址：__________公厕修建合同公厕建设合同协议书【第三篇】甲方(委托单位)乙方(检测机构)根据《^v^民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。工程概况工程名称：标段工程地址：检测类别：□验收检测□平行检测□其他工程类别：□房建□房屋修缮□市政基础设施□公路□水运□水利□绿化□民防□轨道交通□其他工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程建设/实施单位：设计单位：见证单位：总承包单位：施工单位：工程报建编号：工程所属区县：6/27工程投资额：工程建安费：监管机构：第一条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。第二条检测标准双方约定的检测标准：第三条检测费用的核算与支付(一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。1.乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。2.本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。(二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。1.自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。(三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。第四条检测报告的交付(一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式份，当甲方对部分检测项目的检测7/27报告份数有特殊需要时，可另行约定。(二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告。1.甲方上门提取检测报告。2.乙方送检测报告给甲方。第五条检测样品的运输双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。2.乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。第六条甲方的权利义务(一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。(二)甲方应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支检测费用。(三)甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。(四)甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。(五)委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。8/27(六)检测试样抽取、制作时，甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。委托时应填写检测委托单，委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。(七)检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。(八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。第七条乙方的权利义务(一)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。(二)乙方承诺与相关单位、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。(三)乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。(四)乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。9/27(五)检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。(六)检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。(七)乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。(八)对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。(九)检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方。(十)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。第八条对检测结论异议的处理甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。第九条违约责任(一)甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费10/27用的%向乙方支付违约金。(二)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。(三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金。(四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。(五)其他违约责任：第十条其他约定事项第十一条争议的解决本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可选择下列方式：1.向仲裁委员会申请仲裁。2.向人民法院提起诉讼。第十二条附则乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。11/27本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式份，双方各执份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：单位电话：单位电话：传真：传真：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：统一社会信用代码：统一社会信用代码：合同订立时间：年月日公厕修建合同公厕建设合同协议书【第四篇】甲方：郴州xx公司乙方：甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条工程名称及地点1、工程名称：配电工程12/272、地点：第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。第三条乙方的施工范围和主要工程量1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。第四条工程价款结算及付款方式1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10个工作日内支付整个工程款的13/27(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40%(即元整);剩余10%作为质量保修期内