搜索
第1页共6页GF-2000-0203建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：工程地点:合同编号：勘察证书等级：发包人：勘察人：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局第2页共6页建设工程勘察合同编号：建设单位：（以下简称甲方）勘察单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为了明确建设单位与勘察单位的权利义务，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方恪守履行。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：1、查明不良地质作用及其危害程度；2、查明地层结构均匀性及各层的物理力学性质；3、查明地下水类型及变化幅度及腐蚀性；4、划分场地类型和场地类别，并对饱和砂粉土进行液化判别；5、提出地基基础设计方案，得出结论及建议。1.5预计勘察工作量：采用钻探、原位测试、室内试验、工程测量相结合的方法，布设勘探点____个，预计钻探工作量_____m。1.6勘察内容：工程测量、钻探、取样、标准贯入试验、土工试验、波速测试，勘测孔钻孔位置示意图详见附图。第3页共6页二、勘察工期进度和质量1、工程勘察工期总计____个日历天数。开工日期以甲方书面通知为准。乙方保证整体及各阶段勘察工作和成果资料符合国家现行的勘察强制规范要求。2、工程勘察开始后___个日历天内，乙方提交最终原始勘察成果资料，经甲方及政府职能部门审核通过后(不需政府职能审核的必须甲方审核通过后），乙方勘察工作正式完工。如审核未通过，乙方应无偿、无条件重新勘察，其勘察工期不予顺延。因重新勘察期间延误工期，乙方除承担工程延误违约责任外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失，其损失范围以甲方所提供单据为准。三、甲方的权利义务1.在签订合同时，甲方向乙方提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，转让给第三者重复使用须事前通知乙方。四、乙方的权利义务1、乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行孔位测放、工程勘察工作，并按合同约定的进度、质量提交勘察成果。2、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由乙方自行负担。3、乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得向甲方以外的任何第三者提供使用。4、在勘察现场内乙方必须按安全生产相关规定，采取严格的安全防范措施。因乙方自身原因造成的安全事故均由乙方负责。乙方必须与甲方签定《勘察伤亡责任承诺书》，乙方拒签的，甲方有权拒付工程款。5、若甲方明确勘察报告不进行政府审查，但后期根据实际又需要通过政府审查，则乙方无条件在规定时间内完善此勘察报告的审查工作。6、工程中间阶段，如甲方需要，乙方应向甲方提供电子版勘察资料。第4页共6页7、勘察工程结束后，乙方按合同约定向甲方提供勘察报告，提供一式陆份书面勘察报告，并提供一份电子光盘。8、乙方不得以任何形式、任何名义给予甲方（包含但不限于卓达房地产集团有限公司及其他关联公司）工作人员物质利益（包括但不限于吃饭、赠送礼品、接受由乙方付费的其他消费活动等），一经发现在履行合同过程中乙方存在上述行为，则视为乙方违约，乙方应向甲方支合同总价款10%的违约金。同时甲方有权停止支付后期应付款，直至经过甲方审核，明确乙方责任并扣除相应费用后，甲方才支付余款；如情节严重或造成甲方严重经济损失的，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任，剩余未付款项不予支付。五、勘察费用及支付方式1、本工程综合单价为：包含报告审查费等一切费用，全费用综合单价为___元/延米（大写：人民币元/延米）；该综合单价包含但不限于材料费、管理费、测量放样、钻孔取样、提交结论、税金、劳务费、交通费及进行勘察采取措施的费用等一切费用。总进尺约延米，最终按实际完成工作量计量，总费用（含审查费等一切费用）暂定为：元（大写：元整）据实结算，如双方对工程量发生争议，无法达成一致的，以甲方预算部门最终确认的量为准。2、本工程无预付款，工程完工提交甲方审查合格的书面勘察报告后30日内支付实际完成工程款的___%，经审图机构审查通过后30日内付至总费用的92%（无需审图机构审查的，甲方审查通过后30日内支付实际完成工程款的92%）；余5%作为质保金，余3%作为反贿赂保证金，工程施工完毕通过竣工验收经甲方确认乙方勘察无任何质量问题及贿赂问题后，甲方全额无息支付该笔保证金。3、甲方付款前，乙方应首先向甲方开具等额的符合财务规定的正规发票，否则甲方可暂不付款，并且不承担责任。第5页共6页六、违约责任1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的停工、窝工或修改设计，经甲方书面确认后，勘察工期可相应顺延，乙方不计取任何费用。如甲方设计调整，对乙方已勘察工作量经甲方签章确认后，依据合同单价支付相应费用。2.因乙方勘察质量低劣引起返工或造成工程损失的，乙方应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方有权减少或不付勘察设计费，另乙方须向甲方承担合同总勘察费百分之二十的违约金并承担甲方的全部损失，其损失范围以甲方所提供单据为准。3.乙方对整体勘察工作承担全部责任，勘察工程施工过程中产生的一切事故，均由乙方承担，与甲方无关。如因乙方勘察错误造成勘察施工中质量事故的，乙方除免收或退还已收勘察费外，另须向甲方承担合同总勘察费百分之二十的违约金及全部损失，其损失范围以甲方所提供单据为准。4.乙方延迟提供最终或阶段性勘察成果资料，每延迟一天，应向甲方支付相当于工程勘察总费的百分之十的违约金，违约金甲方有权在支付勘察费时直接扣除；逾期三日（含本数）以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付总勘察费百分之二十的违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失，其损失范围以甲方所提供单据为准。5、乙方应当办理建设工程勘察责任险，并向甲方提交保险合同及交费单据原件及复印件（原件核对后退回，复印件用以存档），乙方应对该复印件真实性负责。6、乙方应当对其高危等特殊岗位施工人员办理人身意外伤害保险，并向甲方提供有效保险单原件及复印件（原件核对后退回，复印件用以存档），乙方应对该复印件真实性负责。7、如后期需要通过政府审查，乙方应无条件在规定期限内完善此勘察报告的审查工作，否则须向甲方支付工程勘察总费的百分之三十的违约金。第6页共6页七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议。补充协议、附图与本合同具有同等法律效力。2.本合同正本一式六份，甲方五份,乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。若乙方签字人员若非法定代表人的，乙方须提供授权委托代理人签字的授权委托书。3.附件属于合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.本合同全部内容采用打印，除签字外，手写添加、修改、删除等任何内容均无效。（以下无合同正文，仅为合同主体的签字盖章页）甲方（盖章)：乙方（盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日