工程补充协议书通用5篇

工程补充协议书通用5篇工程补充协议书旨在明确双方在项目实施过程中出现的变更及补充事项，确保工程顺利进行，维护各方权益，促进合作关系的稳定与发展。以下是网友分享的工程补充协议书相关文档，供您借鉴参考！工程补充协议书1建设单位：_________________(甲方)施工单位：_________________(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程：_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：___________________________年__________月__________日__________年__________月__________日工程量增加补充合同2发包方：____________（以下简称甲方）承包方：____________（以下简称乙方）甲方与乙方于______年______月______日已签订秀美夏凉生态家园示范村房屋工程合同，为了确保工程质量和进度，在已签订的合同不完善条款中，增补新的条款，经双方多次协商，达成增补条款如下，双方共同遵守执行。一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签，由甲方安排给乙方销售。二、原签订合同中检测费问题：钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工（指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材），其所征检测费由甲方承担，如乙方自行更换品牌，其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。三、保险费：乙方必须从签订合同之日，进施工现场前，无条件的买足职工保险费（所买费用乙方自行承担）。四、甲方所抵给乙方销售的房屋，乙方一年内没销售完，在乙方愿意情况下，甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。五、乙方的建筑的资质由甲方提供，但乙方必须承担费用5000元整。六、以上补充合同一式三份，甲、乙方各执一份，签字之日起生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充协议书2工程名称：发包单位：承包单位：甲方(发包方):乙方(承包方):为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据《》，并经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：(大写)￥5、承包方式：6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：7、竣工日期：第二条图纸及资料1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零)，经甲方签字，做协议附件;2、工程款报价单，经甲方签字，做协议附件;3、甲方变更施工指示，应有书面形式，做协议附件;第三条工程代表1、甲方代表(签字)：2、乙方签字(签字)：3、各方应对己方工程代表的人选，出具授权委托书，其中应注明委托权限。工程代表负责执行本协议以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表，则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。第四条双方责任1、甲方责任：(1)提供施工用水用电，满足施工基本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;(4)按协议约定支付工程款;2、乙方责任：(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第五条工程质量及验收1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕，否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程协议》及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。5、如工程未经验收甲方就单方使用，即视为工程质量合格和甲方验收合格;第六条工程保修工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。第七条工程付款1、自本协议签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款，即元2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即元;3、剩余5%作为质保金，即元，一年内付清。注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。第八条工程变更1、协议签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期;2、工程、工期变更：(1)甲方未及时付款，施工工期顺延;从应付款日期算起，一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方;(2)因甲方没有尽到协议中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。3、如甲方提出协议外的工程要求、改变设计要求、改变协议相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为协议附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;第九条违约责任1、乙方因违反本协议相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的，向甲方支付违约金;2、甲方因违反本协议相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的，向乙方支付违约金;3、如甲方未及时支付工程款，拖延三日以上，乙方有权停工，所造成的工期延误或其它后果，均由甲方承担;4、一方擅自解除协议，应按没有履行部分工程造价的第十条商业秘密设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一条补充条款第十二条争议解决如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本协议未尽事宜双方协商，本协议一式四份，甲乙各执两份.甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：工程补充协议书3工程名称：工程地点：_发包人：_承包人：_签订日期：年月日补充协议发包人：(以下简称：甲方)承包人：(以下简称：乙方)经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：一、写明补充的具体内容二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。甲方：乙方：(盖章)(盖章)法人代表或代理人：法人代表或代理人：电话：电话：传真：传真：年月日年月日工程补充协议书4甲方：_________乙方：_________本协议为《甘肃省_________年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下：一、对承包范围内的有关要求和说明；1、管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要求铺设；2、施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑，施工时以图纸答疑意见施工，按实结算；二、工程量：见附表。三、工期；开工日期：_________年_________月_________日，计划竣工日期：_________年_________月_________日，合同工期总日历天数150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。1、合同工期，除甲方及人力不可抗拒因素，一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内，乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假，保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由；2、乙方应在接到开工令后7日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；3、乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；4、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；5、工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告，甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格后，则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格应返工至合格，返工日期将作为工期累计；6、合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；1重大设计变更而确实影响到主导施工进度的（但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）；2甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的；3不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；4甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；5其他双方协商同意顺延的情况。除此之外，不得以任何理由变更合同工期；7、乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。甲方：（公章）_________乙方：（公章）_________________年______月_____日工程补充协议书5建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日