搜索
1协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签定本合同。第一条：工程项目1）工程名称2）工程地点：工程内容及工程造价：名称材质/规格数量单价（元）小计（元）备注人造草坪9206357960.00总价大写：伍万柒千玖佰陆拾元整第二条：工期：1）总工作日为3天（日历天，指能正常施工天数），施工前三天场地必须保持干燥。2）开工前天，在具备施工条件下甲方向乙方发出开工通知书，如因变更设计影响工期或因甲方责任及不可抗力等因素延误工期，经甲、乙双方签证认定后调整，并以此修正竣工日期。第三条：工程保修期工程保修按建设部有关规定执行，保修期为6年（不包括人为破坏和不可抗拒因素）如因基础原因造成的塌陷、裂缝等质量问题不属于乙方保修范围。保修期自竣工验收签字之日起计算。保修期过后，乙方为甲方提供五年的跟踪服务。第四条：工程款交付和结算甲方在合同签定后，按以下规定额度向乙方支付合同款项：甲方先行支付乙方工程款：30000.00（叁万元）；工程完工验收合格后，一2次性结清。质保金：2000.00元（贰仟元整）。验收合格十二个月后，期间无施工或质量问题，全额返还质保金。第五条：双方责任（一）甲方责任：1）如工程中途停建或设计变更及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。2）组织对工程竣工验收和办理竣工结算。（二）乙方责任：1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。均由乙方负责。2）施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。3）施工中因乙方责任造成的停工、返、材料、等均由乙方负责承担。4）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。第六条：工程验收工程竣工前2天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后2天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。第七条：争议解决方式由甲、乙双方协商解决，协商不成由长清区人民法院裁决。第八条：本合同经双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕自行失效。第九条：本合同（共二页）一式四份，甲方执二份，乙方执二份。建设单位：（甲方）签章：承建单位（乙方）签章：签约人：签约人：地址：地址：电话：电话：订约日期：2015年月日订约日期：2015年月日