搜索
安装工程施工合同建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）工程名称：锅炉安装工程地址：签定日期：年月日山东省建筑工程管理局编制山东省工商行政管理局监制安装工程施工合同建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》及国务院《建筑安装工程承包合同条例》的规定，并依据该工程项目条件，更好的明确双方在施工期内范围，保证工程按期按质完成，经双方协商，签订合同，以资共同信守。一、工程项目及范围1、有机热载体锅炉安装。2、施工地点：甲方院内二、承包方式：1、包清工。2、报检手续及检验工作由施工单位负责。三、工程造价：（不含税）1、锅炉安装费：四、拨款方式1、合同签订付万，工程完成付清。五、施工工期施工合同签定后，乙方将开始作施工准备工作，甲方应尽快创造条件，确保施工队伍进场施工。自月日开工，20天完工，壹个月内完成监检程序。如施工期间如发生不可抗力的自然灾害及材料供应不上，工期顺延。甲方：1、开工前提供完整的地址资料，管道线路等隐蔽工程资料，并提供批准的施工执照与施工所需要的座标、水准点、主要中心线。2、负责施工现场的三通一平及障碍的拆迁工作，保证施工现在有良好的开工条件。3、提供管道施工图纸贰套及无损检测公司出具的焊接报告。4、提供锅炉与燃烧机的匹配证明及导热油化验报告。5、负责提供临设施场地（住宿、办公、工具房、食堂和设备材料堆场。）6、派驻工地代表，对工程监督、检查，办理交工验收、签证，以及其他事宜。乙方：1、根据工程特点，组织相关工程技术人员和管理人员。2、组织施工队伍，准备施工机具及有关工程用料。六、材料供应1、由乙方按定额编制材料预算，遵照承包方式提交计划，双方按需求计划，保质保量供应到施工现场双方商定的位置，办理点交手续。2、乙方所提供材料，必须保质保量，有关材料，必须提供材料合格证，确保工程建设质量。七、工程质量1、乙方按图纸、有关国家的有关技术规程、标准，以及甲方提供的工艺要求，精心施工，甲方按照相关标准进行工程验收，如出现质量问题，查明原因，承担相应的损失。2、因设计原因造成的工程返工，其损失费和延误工期，由甲方承担，因施工原因造成工程返工，其损失由乙方负责。八、施工安全1、施工过程中，安全事故由乙方承单，与甲方无关。.九、奖罚与其他1、为了确保建设工期，早日建成生产，尽快产生经济效益，除甲方规定期提前完成，可按甲方同建设单位签订的合同为依据。2、在施工过程中，因设计变更，设备材料供应及不可抗力的自然力的自然灾害问及其他施工条件等原因造成不能按计划进行施工，则工期顺延，在分清责任后，停工、窝工等损失，根据原始记录，其损失费由责任方承担。3、施工过程中，因停电停水，造成的误工、窝工由甲方承担。4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此引发的质量或其他问题，由甲方承担责任。5、不按合同规定支付工程款，承包方有权停工，由此产生的一切停工损失或后果，一概由甲方承担。十、本合同未尽事宜，双方另行协商，必要时可签订附件如遇上级文件抵触时，以上级文件为准。十一、解决争议方式；如双方就本合同发生争议，经协商无效，可向双方单位所在地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效，工程结算完毕后失效。十三、补充条款；建设单位：（盖章）施工单位；（盖章）代表人：代表人：签定日期；年月日