建设工程常用建筑材料检测合同

---文章来源网络建设工程常用建筑材料检测合同建设工程常用建筑材料检测合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：第一条：检测内容1、工程名称：2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。第二条：检测费用和结算1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；2、检测费用累计达到万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后10个工作日内结清；3、乙方向甲方提供4份检验报告（原件）。超出部分按叁元/份计。第三条：双方责任1、甲方责任1）负责对见证材料出具相关证明；2）及时提供建筑材料的试件；3）及时和乙方进行结算。2、乙方责任1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测---文章来源网络结果的准确、公正；3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。第四条：违约责任1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的1%进行处罚；2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的1%进行处罚。第五条：争议的解决双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：1）仲裁机构申请仲裁；2）向当事人所在地法院起诉。第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。第七条：合同生效本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。本合同一式捌份，甲、乙方各执肆份。甲方（盖章）乙方（盖章）：地址：地址：电话：电话：---文章来源网络签约代表：签约代表：签约日期：签约日期：