搜索
敦煌莫高窟防洪工程施施工工合合同同（第一标段左0+000.00—左1+218.74）敦煌研究院甘肃九龙水利水电工程有限责任公司二O一二年十月十五日正本敦煌莫高窟防洪工程施施工工合合同同（第一标段左0+000.00—左1+218.74）敦煌研究院甘肃九龙水利水电工程有限责任公司二O一二年十月十五日副本总目录第1篇合同协议书及附件……………………1第2篇中标通知书……………………………5第3篇投标函及投标函附录…………………7第4篇专用合同条款…………………………11第5篇通用合同条款…………………………24第6篇技术规范(另册)………………………26第7篇图纸(另册)……………………………27第8篇已标价的工程量清单…………………28第9篇承包人有关人员、设备投入的承诺函及投标文件中的施工组织设计(见投标文件)………………36敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.741第1篇合同协议书及附件敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.742合同协议书敦煌研究院(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施敦煌莫高窟防洪工程,已接受甘肃九龙水利水电工程有限责任公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目第一标段左0+000.00—左1+218.74的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议：敦煌莫高窟防洪工程第一标段左0+000.00—左1+218.74位于大泉河莫高窟河段，本标段工程量为：左岸防洪堤工程1.22km，临时交通工程、施工导流工程及临时房建工程等，设计防洪标准：300年一遇洪水。1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函和投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。·2、上述文件互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定的次序在先者为准。敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7433、签约合同价：人民币柒佰捌拾陆万伍仟零壹拾壹元陆角捌分（￥7865011.68元）。4、承包人项目经理：马俊义；5、工程交工验收的质量评定符合《水利水电工程竣（交）工验收办法》相关规定，达到合格标准。6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付合同价款。8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为440日历天。9、本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：承包人：敦煌研究院甘肃九龙水利水电工程有限责任公司法定代表人法定代表人姓名：姓名：赵生文签字：签字：2012年10月15日敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.744合同协议书附件目录合同协议书附件(一)履约担保(另册)合同协议书附件(二)预付款担保函(另册)合同协议书附件(三)工程质量责任合同(另册)合同协议书附件(四)工程廉政合同(另册)合同协议书附件(五)安全生产合同(另册)合同协议书附件(六)工程资金监管协议(另册)合同协议书附件(七)环保责任书(另册)敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.745第2篇中标通知书敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.746敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.747第3篇投标函及投票函附录敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.748目录（一）投标函（二）投标函附录敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.749（一）投标函（见招标文件）敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7410（二）投标函附录序号条款名称合同条款名称约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：马俊义2工期1.1.4.3天数：440日历天其中第一标段左0+000.00～左1+218.74中的0+000.00～左0+580.24段必须在2013年5月31日前完成竣工验收3缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5自实际竣工日期起计算12个月4分包4.3不适用5价格调整的差额计算16.1.1见价格指数权重表6缺陷责任期1.1.4.5自实际交工日期起计算12个月价格指数权重表基本价格指数的基准日：2012年9月12日名称基本价格指数权重价格指数来源代号指数值代号允许范围投标人建议值定值部分A变值部分人工费F01100B195%至5%钢材F02109.2B295%至5%水泥F03109.2B395%至5%敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7411第4篇专用合同条款敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7412A.水利水电工程专用合同条款见《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）“水利水电工程专用合同条款”敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7413B.项目专用合同条款项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：敦煌研究院地址：敦煌市莫高窟邮政编码：73620021.1.2.6监理人：待定31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期计算1年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前10天签发图纸修改图给承包人。53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的1%或累计变更超过了签约合同价的2%65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/76.2发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前14天承包人将施工控制报送监理人审批的期限：开工前7天911.5逾期交工违约金：5000元/天1011.5逾期交工违约金限额：10%签约合同价1111.6提前交工的奖金：不适用1211.6提前交工的奖金限额：不适用1315.5.2承包人提供的合理化建议降底了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的%给予奖励。不适用1415.7计日工不适用1516.1不适用敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7414序号条目号信息或数据1617.2.1开工预付款金额：10%合同价（不含暂列金额）1717.2.1材料、设备预付款比例：无1817.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交付款申请单的份数：6份1917.3.3(1)进度付款证书最低限额：100万元2017.3.3(2)逾期付款违约金的利率：0.1‰/天2117.4.1质量保证金百分比：月支付额的10%2217.4.1质量保证金限额：10%合同价格。2317.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2417.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2518.2竣工资料的份数：3份，含电子版1份2618.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/2718.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要试运行的具体规定如下：/2819.7保修期：自实际交工日期起计算1年2920建筑工程一切险和第三者责任险：本项目建筑工程一切险和第三者责任险均含在综合单价中，承包人不单独报价。承包人必须自行投保建筑工程一切险和第三者责任险。除上述工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。3024争议的最终解决方式：仲裁如采用仲裁，仲裁委员会名称：敦煌市仲裁委员会敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7415项目专用合同条款1.6图纸和承包人文件1.6.4图纸的错误本项补充：工程开工后承包人应在3个月内依据发包人提供的施工图纸完成工程量清单的修正工作，若承包人不能按时提交修正清单，清单变化引起工程费用的增加发包人将不予受理。1.9严禁贿赂及加强廉正建设本款补充：(1)合同双方要严格执行甘肃省水利水电基础建设相关廉政要求，否则发生问题应视为不廉政工程。(2)承包人要严格执行《关于在甘肃省水利水电基础设施建设中加强劳务合作管理的通知》、发包人制定的《农民工工资支付监督管理办法》、《劳务用工监督管理办法》、《劳务用工登记规定》，因执行不力而造成严重后果的一切责任应由承包人负责。4.1承包人的一般义务4.1.2依法纳税本项细化为：承包人应按有关法律规定纳税，并由发包人代扣代缴营业税，应缴纳的税金承包人在投标报价时计人工程量清单单价及总额中，发包人不单独支付。4.1.10其他义务本项(3)目补充：为保障农民工工资发放，业主(发包人)财务管理部门从承包人的每期工程计量款中扣除3％，作为农民工工资保障金，累计到次年3月份。经公示和业主(发包人)调查核实，确无拖欠农民工工资现象，承包人方可申请返还上述保障金。若出现拖欠或上访现象，业主(发包人)将用该保障金支付农民工工资，并对相应承包人进行通报和经济处罚。本项(4)目细化为：1、承包人在实施合同期间有义务配合或完成发包人安排的科研课题的有关工作。2、根据招标文件对承包人流动资金要求，以及承包人对此所做的银行信贷证明承诺，当本项目的流动资金出现困难时，承包人应对项目经理部给予资金支持，确保项目的顺利实施。4.2履约担保敦煌莫高窟防洪工程施工合同合同协议书及附件左0+000.00—左1+218.7416本款细化为：承包人在收到中标通知书后28天之内、签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保，同时通知监理人。履约担保采用银行保函的形式，保函应采用招标文件规定的或发包人事先同意的格式，由承包人从国有或股份制商业银行开具(地市级支行及其以上国有或股份制商业银行)，并保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书之前一直有效。待工程交工验收合格后退还承包人。如果承包人中途退场、不能履行合同被业主(发包人)清场、或出现重大违规、违约行为，业主(发包人)均有权从履约担保中索赔。4.3分包4.3.1本项细化为：本项目工程严禁转包、分包。在工程施工过程中，若发现或被举报证实承包人存在借用资质、转包或分包现象，或因此导致现场管理不到位，出现重大质量、安全等问题，招标人有权终止合同、没收履约担保金，并将承包人清退出场，其信誉等级直接确定为D级。4.4联合体将本款改为：本招标项目严禁联合体投标。4.5承包人项目经理4.5.1本项最后一句改为：承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人和发包人同意，并委派代表代行其职责。本款补充4.5.5项：申请人在资格预审申请文件中填报的项目经理(以及备选人)和项目总工(以及备选人)不允许更换，如果监理人认为已委派的项目经理或项目总工不能履行其职责，经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后尽快撤回原委派的项目经理或项目总工，同时委派一名经发包人与监理人同意的新的项目经理或项目总工，被替换的人员一年内不得参与甘肃省水利水电建设项目的投标。否则将按第22.1款视为承包人违约。4.6承包