搜索
钻井合同书项目名称：项目建设地点：发包人：承包人：签订日期：年月日钻井合同书甲方：乙方：为使该工程顺利进行，明确职责，根据《中华人民共和国合同法》、《2002修订收费标准》结合本地物价费用情况，经双方协商签订本合同以下条款，并共同遵守。第一条：单井工程项目名称1.工程地址：2.工程名称：第二条：工程内容要求井位选定由甲、乙双方协定。1.井深暂定米甲方设定，以实际井深验收。2.施工方案：乙方设计，自带钻井设备。3.深井泵、井管、电缆、扬水管至井口一套由自己提供。第三条：发包方式1.甲方以双包方式发包给。2.发包合计金额：井深米，每米单价：元，合计金额元整。人民币大写：元。第四条：工程工期1.本工程于设备进场日至日完工。如遇下列情况工期顺延。2.因天灾、暴雨、垮孔、机械维修等人力不可抗拒的因素被迫停工，完工时间顺延。3.甲方未按合同支付乙方工程款，乙方将停止施工。第五条：甲方承担的责任1.负责施工现场的三通一平（水、电、路及场地的平整）和打井施工所用的一切水、电费。2.协助解决乙方施工人员的住宿，食堂生活设施。3.提供钻井施工区域内的地下隐蔽资料，做好各项施工准备工作。4.如因甲方造成停工、窝工等，按国家《2002修订收费标准》向乙方支付，误工钻井台班费元/个。5.乙方在施工期间，甲方应指定工作人员与乙方进行工作联系，以解决工作中遇到的有关问题。经协商，甲方派出的联系人名叫联系电话：。6.甲方应保护乙方的文件资料、施工设备、图纸、数据、特殊工艺、方法（专利技术或合理化建议），未经乙方同意，甲方不得复制，不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让，或用于本合同外的项目。如发生上述情况，甲方应付法律责任。第六条：乙方责任1.按照钻井任务的要求，保证工程质量。2.认真组织主体施工人员掌握设计要求，制定出施工技术措施，由乙方造成的返工，浪费以及人工，设备等安全事故由乙方负责。3.因甲方没有向乙方提供本供水井真实的地质勘探数据，因此乙方不负责本供水井的水量大小。第七条：付款方式与结算1.乙方设备进场，甲方向乙方预付材料款人民币元，预付款的支付以乙方向甲方开具的收条为依据。2.钻井安装调试完成后，交由甲方验收合格，甲方一次性向乙方付清钻井余款人民币元，余款的支付以乙方向甲方开具的收条为依据。3.若甲方拖欠钻井款，超过约定时间2日后由甲方向乙方支付违约金每天钻井款总价的2%，乙方有权向人民法院提起诉讼。4.合同履行期间，由于钻井工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，已进行施工的，甲方应按实际发生额向乙方支付工程费胜，并赔偿违约金总工程造价的20%。第八条：违约责任本合同签订后，双方将共同遵守，若任何一方未履行该工程合同而毁约，则由违约方赔偿给另一方违约金总价5%。第九条：未尽事宜本合同签订后，合同中若有未尽事宜，经双方协商可签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。第十条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。工程完工后，自动失效。甲方：乙方：负责人：负责人：联系电话：联系电话：、年月日