新雅家具有限公司合同

防水工程施工合同甲方:长春市新雅家居有限公司乙方:吉林省亨通防水工程有限公司签订地点:签订时间:2015年月日吉林省亨通防水工程有限公司-2-（共4页）Add：吉林省长春市绿园区皓月大路锦江五区16栋Tel：0431-87986413ax：0431-87970888-2-防水工程施工合同施工（发包）单位（以下简称甲方）：长春市新雅家居有限公司承包单位（以下简称乙方）：吉林省亨通防水工程有限公司经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，根据我国《合同法》和《建筑法》的规定，结合本项目的具体情况，经充分协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、项目概况1.工程名称：新雅家具有限公司办公楼及厂房屋面防水维修工程。2.施工部位：办公楼及厂房屋面防水层。二、承包方式及承包范围。1.承包方式：乙方包工、包料。2.工作内容：根据甲方公司新雅家具有限公司办公楼及厂房屋面防水维修工程施工设计要求，屋面防水层工程采用国标4mmSBS细沙防水卷材。2.如发生设计变更由甲方书面通知乙方，并以设计变更通知单为准。三、材料质量要求及工程承包价格1.材料名称：4mmSBS细沙卷材。2.质量标准：国标。3.工程承包单价：防水层38.00元/平方米。施工面积约4000平方米，工程总造价¥：152000.00元，大写：约壹拾伍万贰仟元整。最终结算以实际施工发生面积为准。四、工程验收及结算1.工程施工完毕，乙方项目负责人进行预验，预验合格后乙方向甲方项目负责人发出书面验收通知，进行24小时淋水或蓄水试验。甲方接到书面通知后，应于五日内验收完毕，逾期视为甲方验收合格，并向乙方出具合格验收单。2.甲方验收合格后，应在七日内完成工程总结算。甲方逾期拒不进行结算，应当按照施工图纸及经甲方工地代表签证的工程施工联系单和设计变更通知单由乙方自行结算，结算结果自乙方书面通知到达甲方之日起视为甲方认可此结算工程款并照此结算结果支付工程款。五、双方权利、义务1.甲方权利、义务：吉林省亨通防水工程有限公司-3-（共4页）Add：吉林省长春市绿园区皓月大路锦江五区16栋Tel：0431-87986413ax：0431-87970888-3-（1)甲方派驻乙方工地的甲方代表与乙方工地代表冯喜全13341589879进行联系，负责办理各种施工、技术的签证，有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查和验收，发现问题，提交乙方整改。（2)甲方应配合乙方施工，在开工前三日内以书面形式进行技术交底，否则，造成停工、窝工及其它后果由甲方负责。2.乙方权利、义务：（1)严格按照甲方的技术交底进行施工，并对施工现场的安全负责。应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为。（2)听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，保证防水材料的质量和卷材铺粘质量符合本合同要求。（3)铺粘完毕后，负责清理施工现场，做好验收前的准备工作。应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达标，并对工程保修五年，自验收合格之日起计算。保修期内发生的防水渗漏除甲方使用不当或发生不可抗力，乙方负责维修，费用自理。六、付款方式及违约责任1.合同签订后甲方向乙方支付工程款%，即人民币元，防水工程经甲方验收合格后，除留5%的工程款作保修金外，其余工程款在五日内一次性付清。2.工程保修金自工程竣工验收合格之日起至年月日止保修期满后三日内全部一次性付给乙方。3.若甲方不按期拨付工程款，乙方有权中止施工，由此产生的法律责任由甲方承担，甲方应按应付款的每日千分之三向乙方支付违约金。七、其它事项1.因停电、风力、雨水等非乙方因素的窝工、停工，双方应及时办理签证手续，工期顺延。2.由于不可抗力或甲方使用不当造成的防水渗漏，乙方不承担任何责任。3.由于其它工种与防水交叉施工，造成防水层渗漏及其它损失，由甲方负责。4.工程设计变更，以双方签证为准，按照变更后的施工量结算工程款。八、附则1.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同履行期间如发生争议，双方共同协商解决。协商不成，依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。吉林省亨通防水工程有限公司-4-（共4页）Add：吉林省长春市绿园区皓月大路锦江五区16栋Tel：0431-87986413ax：0431-87970888-4-3.五年保修期满，甲方支付剩余工程款后，合同终止。甲方：长春市新雅家居有限公司地址：长春市绿园区西新工业区法定代表人（签章）：委托代理人：合同章：电话：移动电话：传真：开户银行：账号：乙方：吉林省亨通防水工程有限公司地址：吉林省长春市皓月大路锦江五区16栋法定代表人（签章）：委托代理人：合同章：电话：[phone]移动电话：传真：[phone]开户银行：账号：吉林省亨通防水工程有限公司-5-（共4页）Add：吉林省长春市绿园区皓月大路锦江五区16栋Tel：0431-87986413ax：0431-87970888-5-补充协议甲方:长春市新雅家居有限公司乙方:吉林省亨通防水工程有限公司因甲方将防水工程施工发包给乙方，乙方同意将甲方以下防水事项免费施工。1、屋面水漏口全部加大。2、屋面排气孔全部配弯头。3、2个彩钢房屋面螺丝孔处打胶处理。4、屋面所有垃圾清理清运。5、车间屋面上有2处彩钢板，必须使用自粘防水卷材做防水（不能动火），防水面积同SBS防水卷材计算。吉林省亨通防水工程有限公司2016年5月31日