搜索
主体工程劳务承包合同发包方(全称)：承包方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法规，遵循平等、自愿、公正和诚实的原则，双方就建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条、工程概况及承包内容1.工程名称：2.工程地点：陕西汉王药业公司院内3.工程概况：生产车间（建筑面积约万平方米）4.承包方式：包工不包料、包辅材、包机械、包安全、包工期、包质量验收合格、包文明工地。5.承包内容；本工程结构施工图、建筑施工图、设计图纸范围内的图纸会审及设计变更、会议纪要、技术核定单、通知等所包含的所有混凝土工程，基础，主体，文明工地及临时设施砌砖、施工道路，施工现场所有需硬化的砼，基坑及楼房外架四周及现场排水沟，积水井坑清、砌、抹。文明工地检查及上级专项检查，打扫卫生，整理施工现场的零星用工。预制构件：包括预制过梁、沟盖板等构件制作、安装、现场自拌砼浇筑，吊装就位和灌浆（所有人工、机械及辅材费用全部包括在承包单价中）；各种施工机械设备：架蹬、架板灰车、搅拌机和其它机具，混凝土养护材料、工具和材料的现场倒运；6.现场管理工作：承包方（持有省建设厅相关专业有效证件）负责现场安全、生产、技术、文明工地检查。所有进场施工人员必须向甲方提供身份证复印件一份。7.每道工序结束后必须经过自检，然后报监理方检查验收。8.成品保护，如损坏必须进行修复，费用自理。9.承包方必须为所有作业人员办理意外伤害保险。10.安全带、安全帽由承包方自备，必须符合安全标准。所有进入工地的管理人员及施工人员必须正确佩戴安全防护用品。第二条、合同工期该工程总工期按总合同工期天计算，并严格按照项目部计划工期完成。延期一天罚款元。第三条、合同价款1、本合同价款为固定价格：1、砼工程按计算元/㎡2、砌砖工程按计算元/m3(㎡)以上单价包含所有承包内容。2、工程款支付：验收后支付合同总价的％，完成后达到竣工验收条件按总价％支付，其余待竣工验收工程决算办理完毕后，全部付清。第四条、安全施工、安全事故处理1、承包方负责施工人员的人身安全，做到安全文明施工。2、保证施工人员100％接受入场教育和安全教育，组织受教育人完善签名手续，做好班前安全活动，并保留相应的记录。3、负责施工人员正确使用安全劳动保护用品。4、接受发包方的安全监督、检查，不得以任何理由设置工作障碍。5、有权拒绝发包方管理人员的违章指挥。6、如实向发包方填报参加施工人员的姓名、年龄、性别、籍贯、并提供身份证复印件，有效的局住地等信息。7、有下列情况时，发生的一切不安全后果责任自负并无条件接受发包方的罚款：8、随意拆除和动用安全防护设施，随意动用机械设备和乱接线路。9、违章作业、盲目蛮干。10、带病或酒后进入施工现场，相互打闹，打架斗殴，酗酒滋事。11、从高处乱抛掷物料。12、未按施工要求，施工现场内穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋等，每发现一次处罚50元/人*次。13、使用老、弱、病残、童工，容留外来人员的，每发现一次罚款500元。14、安全事故处理：1）、施工现场内发生重大及其它安全事故，承包方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场，需作出书面记录或拍照。2）、承包方负责现场人员的安全管理，必须严格按施工操作规程进行安全施工。如发生不安全因素，发包方有权责令停工整顿并根据发包方的管理规定进行经济处罚。承包方发生的安全事故，除责任。经济赔偿损失在元以内由承包方自负，超出部分甲、乙双方按比例分摊外，每起另加罚承包方1000元，承包方还必须承担上级主管部门经济处罚。第五条、工程质量与验收1、承包方严格按照质量管理体系及国家相关法律法规、强制性文件、施工质量验收规范及设计图纸要求进行施工，工程质量确保专业质量验收评定标准的条件。2、本工程要求质量为：每道工序验收一次合格，重复验收费用由承包方承担。第六条，施工进度及工期延误1、承包方根据本工程情况，按照发包方进度计划保持工程的连续施工，如因人员不足对其他工种造成工期延误，按照每天1000元/天处罚。第七条、职业健康与环境保护2、承包方违反发包方及建设单位规章制度，除造成后果自负外，每发生一起加罚承包方领导500元。包括故意损坏安全设施每次处罚500元，随地大、小便每次处罚100元，乱涂乱画每次处罚100元，不戴安全帽、登高作业，不系安全带每次处罚100元/人，乱扔垃圾每次处罚50元。3、在施工过程中不得出现扬尘，必须做到工完清场。垃圾清扫干净后运至现场指定地点堆放，垃圾不得从楼上洞口处往下乱倒，不得从楼上洞口处向外抛洒物体，如发现，视情节给予不低于300元的罚款。4、其它未尽事宜按照项目部管理规定执行。第八条、违约责任1、因承包方原因造成发包方工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包方有权终止合同，并要求承包方在3个工作日内退出施工现场，承包方无条件退出施工现场。但发包方应在要求承包方退出施工现场的期限内与承包方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包方、承包方共同对已完的工程量进行签认。单件按预算单价的50％结算。2、因承包方责任造成质量事故和延误工期，验收不合格，其所产生的一切费用及损失全部由承包方负责。第九条、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿调解、调解不成的，可以约定一下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）1、向仲裁委员会申请仲裁。（）2、向共所在地人民法院起诉。（）第十条、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效、法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成承包工作内容后，结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十一条、本合同一式份，具有同等法律效力，发包方执份，承包方执份。第十二条、本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。结清余款，合同自行作废。第十三条、增加条款1、承包方在合同签订前向发包方提交质量，安全保证金元，合同履行期间如无违约罚款，全额退付承包方，如有违约罚款，扣除罚款后剩余部分退付承包方，所有罚款以管理人员拍摄留影为依据。2、发包方提供给承包方材料库房一间。发包方提供的扣件、对拉螺栓和其他使用施工设备等进场后由承包方签收并保管和使用，使用期间的损耗为%，所有工作范围完毕，扣除损耗，超出部分由承包方按市场价赔偿。3、承包方保证在施工中重大安全事故发生率为“0”若出现安全事故，发生所有经济损失全部，并承担所有发生的行政罚款。4、承包方必须保证在施工过程中服从发包方管理人员的正确指挥，若因承包方管理人员不重视对工程造成的各种影响，愿接受发包方工程总造价的千分之一处罚。5、承包方的工伤保险费用因发包方已经购买，承包方承担总保险费用的分摊部分（总保险费用为元÷各工种承包款总和×承包方总包款计元）6、乙方在工程中出现的质量隐患造成结构安全的将从重处罚，发现一次按元处罚；混凝土蜂窝、麻面、孔洞、表面不平整粗糙，开裂。砌砖不按规范顶砖斜砌、在间隔一星期后，每发现一次承担违约金元；洞口不方正或尺寸误差大于10mm,每发现一次承担违约金元。7、承包方的工伤保险费用因发包方已经购买，承包方承担总保险费用的分摊部分（总保险费用为元÷各工种承包款总和×承包方总包款计元）发包方：（章）承包方：（章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）合同签订日期：年月日