2015年二级建造师考试真题及答案解析《矿业实务》1

好学教育–用户体验最好的O2O学习平台2015年二级建造师考试真题及答案解析《矿业实务》1第一时间发布2015年二级建造师考试真题及答案解析：（选中链接后点击“打开链接”）一，单项选择1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指(C)。A.贯通巷道中心线的坐标和坡度B.贯通巷道腰线的坐标和坡度C.贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离D.贯通巷道的距离2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是(C)。A.根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B.尽量减小水灰比C.采用高强度石子D.采用级配好且干净的骨3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有(D)。A.抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B.抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C.抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D.抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是(A)。A.较高等级的普通水泥B.复合水泥C.火山灰质水泥D.矿渣水泥5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是(D)。好学教育–用户体验最好的O2O学习平台A.水文地质比拟法B.地下水动力学法C.涌水量与水位降深曲线法D.比较分析法二．案例分析【案例1】1．背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。2．问题（1）该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?（2）该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?（3）根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?【案例2】1．背景好学教育–用户体验最好的O2O学习平台某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5．5m，井深650m；副井井筒直径7．0m，井深625m；风井位于井田东北部边界，净直径5．0m，井深515m。施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工；基岩部分采用钻眼爆破法施工；主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工；在与风井贯通后进行采区巷道的施工。但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。2．问题（1）根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?（2）本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?（3）井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?（4）在主井发生淹井事故后，如何及时调整施工进度计划安排?【案例3】1．背景某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。2．问题（1）甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?好学教育–用户体验最好的O2O学习平台（2）工程变更可以由哪些单位提出?（3）简述变更价款的审定原则。【案例4】1．背景某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。2．问题（1）针对业主的意见，施工单位应如何应对?（2）施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?（3）施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?参考答案：【案例1】（1）由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故。好学教育–用户体验最好的O2O学习平台（2）放炮后首先应进行“敲帮问顶”；检查危石，同时实施临时支护；当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度；如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法；对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。（3）施工单位不能进行索赔。因为由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。【案例2】（1）根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。（2）对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井由于施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。（3）井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包括：工程概况，地质地形条件，井筒的施工方案与施工方法，施工质量及安全技术措施，施工准备工作计划，施工进度计划与经济技术指标要求以及附图与附表等。（4）由于主井发生了淹井事故，不能保证按预定的时间到底与副井贯通。副井能够按计划进度到底，这时只能考虑风井与副井进行贯通，在贯通前，为保证施工进度，必须对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求。一旦主井到底，迅速与副井贯通；考虑到主井耽误的工期较短，这时仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞，这样可最大限度的减少由于主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。【案例3】好学教育–用户体验最好的O2O学习平台（1）在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。（2）工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。（3）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款；合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款；合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。【案例4】（1）针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。（2）施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。（3）施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。