搜索
文章来源一级建造师网一级建造师网校为帮助考生顺利通过2013年一级建造师考试，网校小编特搜集整理了一级建造师考试房屋建筑工程管理与实务复习题，希望能够给您带来一定的收获，一级建造师考试网全体编辑们祝大家考试顺利通关。更多建造师考试资料请关注本网站。本文章来源：一、单项选择题(共20题．每题1分。每题的备选项中．只有一个最符合题意)1．弹性定律是表示(C)成正比的关系。A作用力与反作用力B．作用力与变形C．应力与应变D弹性与线应变2．建筑钢的应力应变图，如图所示。图中位置l为钢的何种指标?(A)A弹性极限B屈服极限C强度极限D破坏强度3拱结构的受力情况主要是属于下列哪一种，(D)A受弯B．受剪C受扭D受压4在地震区，当建筑物平面布置不均匀、刚度不均匀时，应(D)。A设置伸缩缝B设置沉降缝C设置防震缝D设置施工后浇带5按我国抗震设计规范设计的建筑，当遭受相当于本地区设防烈度的多遇地震影响时，建筑物(B)。A一般不受损坏或不需修理仍可继续使用B可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用C不致发生危及生命的严重破坏D不致倒塌6高为^，宽为6的矩形截面，对于中性轴(z轴)的惯性矩应为CA可松性系数B孔隙率c渗透系数D压实系数8砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少要达到(B)以l一。文章来源一级建造师网％B80％C75％D70％9当屋面坡度小于3％时，沥青防水卷材的铺贴方向宜(A)。A平行于屋脊B垂直于屋脊C与屋脊呈45°角D下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊10预应力先张法施工适用于(C)。A现场大跨度结构施工B构件厂生产大跨度构件C构件厂生产中、小型构件D现场构件的组拼11通用水泥的基本品种是(D)。A粉煤灰水泥B矿渣水泥C复合水泥D硅酸盐水泥12水准测量中设A为后视点，B为前视点；A点的高程是46013m。当后视点读数为1.125m，前视点读数为1．228m，则B点的高程是(A)。A45.910mB46138mC．46.116mD47.24lm13测量当中的平面直角坐标系的x轴(C)。A向东为正，向西为负B向西为正，向东为负C向北为正，向南为负D向南为正，向北为负14建筑构件的燃烧陛能可分为下列哪三类?(A)A不燃烧体、难燃烧体、燃烧体B小燃烧体、易燃烧体、难燃烧体C不燃烧体、易燃烧体、可燃烧体D不燃烧体、易燃烧体、燃烧体15城市绿地指标包括：(A)。A人均公共绿地面积，绿地率，绿化覆盖率B公共绿地率，宅旁绿地率，屋顶绿地覆盖率C居住区绿地率．专用性绿地，绿地面积率D公共绿地率，居住区绿地率，绿地面积率16中国古建筑的主要结构类型为(C)。A木构架，石材承重墙体B石砌结构C木构架承重，砖墙为围护墙D砖混结构17居住用地的土地使用权限为(A)。A70年B40年C60年D50年18房屋建筑工程的保修期从(B)起计算。A工程完工之日B工程竣工验收合格之日C业主正式起用之日D工程正式开工之日19分包工程完成后，应将工程有关资料交(C)。A设计单位B建设行政主管部门C总承包单位D．工程质量监督机构20建筑安全监督管理机构应当对(B)阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。文章来源一级建造师网工程建设设计B工程建设施工C工程建设规划D工程建设勘察一级建造师网校为帮助考生顺利通过2013年一级建造师考试，网校小编特搜集整理了一级建造师考试房屋建筑工程管理与实务复习题，希望能够给您带来一定的收获，一级建造师考试网全体编辑们祝大家考试顺利通关。更多建造师考试资料请关注本网站。二、多项选择题(共10个，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)l下列哪些说法是错误的?(AB)A物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态B力的合成只能有一种结果，力的分解也只能有一种结果C作用在物体上的平面汇交力系，如果台力为零，则物体处于平衡状态D力的三要素为力的大小、方向、作用点E作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线分别作用在两个物体上2下列哪些是钢结构的特点，(ABC)A材料强度高，重量轻B材料塑性好，韧性好C材料具有冷脆性D耐火E耐腐蚀3下列弯矩图和剪力图中哪些是正确的，(ABE)4土的天然密度随着(ABC)而变化。A颗粒组成B孔隙多少C水分含量D渗透系数E水力坡度5．以下各种情况中可能引起混凝土离析的是(ABE)。A混凝土自由下落高度为3mB混凝土温度过高C振捣时间过长D运输道路不平E振捣棒慢插快拨6混凝土的耐久性包括(BDE)。A耐磨性B抗渗性C和易性D抗腐蚀性E．抗冻性7．墙身水平防潮层设置的范围是(AC)。A建筑物的外墙B建筑物的部分外墙文章来源一级建造师网建筑物的内墙D建筑物的部分内墙E．建筑物的内隔墙8建筑物勒脚是墙身接近室外地面的部分，其作用是(ACD)。A保护墙身B抗震C防潮，防水D防止碰撞E防火9下列工程中，(ABE)需竣工验收备案。A改建工程B新建工程C临时建筑工程D农民自建单层住宅E．单层工业厂房建筑10参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请(AC)协调处理。A当地建设行政主管部门B．新闻单位C工程质量监督机构D监理单位E仲裁机构如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。如转载本站内容，请注明来源:一级建造师考试网()。三、案例题【案例1】某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符，造成施工费用增加25万元，相应工序持续时间增加了4d；事件二：2002年5月，施工单位为保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加30万元，相应工序持续时问增加了3d；事件三：2002年8月，进入雨期施工，恰逢20天大雨，造成停丁损卷25万元，工期增加了4d；事件四：2003年2月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加38万元，相应工序持续时间增加了2d；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在5层贴抹灰用的分格条时t脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在1层脚手架小横杆上，经抢救无效死亡；事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时t发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响.针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出索赔要求为：增加合同工期13d；增加费用11．8万元。问题：(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥文章来源一级建造师网落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?(3)事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?(4)对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序?【案例2】某工程为一多层砖混结构住宅楼，施工图纸已齐备，现场准备工作已完成，完全满足开工条件。该工程由业主自筹资金建设，经批准实行邀请招标承包。业主要求该项目于1998年1月15日开工，至1998年11月15日完工，总工期为10个月，共计304个日历天。问题：(1)针对该工程特点，施工单位项目管理宜采用何种组织结构形式?为什么?(2)该工程为什么可批准采用邀请招标方式?(3)根据该工程情况，招标文件应包括哪些基本内容’(4)根据该工程的具体条件，招标文件中的合同格式，宜采用()。为什么?(在下列选项中选择)A固定价合同B可调价合同C成本加酬金合同(5)当施工单位已进入现场，临建设施已经搭设，但尚未破土动工，在材料及机具尚未进场以前，对建筑物地基进行补充勘察时，发现原地质勘察资料不准确。经业主协商，需将NiRil-的基础埋深和截面尺寸加大。因此，施工单位对业主要求索赔如下：1)预计基础施工需增加工期1个月(30个日历天)，故施工单位要求将原合同工期延长30个日历天。2)由于工期延长，业主需赔偿施工单位额外增加的现场经费(含临时设施费及现场管理费)，即：3)由于工期延长，业主需赔偿施工单位流动资金的积压损失费(按银行贷款利率计算)。试问：工程师对施工单位提出索赔要求应如何评审?施工索赔的程序是什么?(6)本工程在甲乙双方签订《建设工程承包合同》时，约定按工程合同价款的3％预留保修金．该保修金由业主存入专门银行餐用，待保修期满双方再行结算。此项保修金宜在()。试说明选择的理由。A工程竣工结算时一次扣留B业主支付工程进度款时扣留C业主在支付工程预付款时一次扣留(7)该工程由于设计变更致使工期延长1个月(由1998年的11月15日延长至文章来源一级建造师网年的12月l5日)，延长工期正值冬期施工。因此，竣工结算时施工单位向业主提出索赔冬期施工增加费，试问施工单位提出的索赔要求是否合理?为什么?【案例3】某工程项目为10层框架写字楼，业主通过招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同。合同上期290d，合同中约定，由于施工单位原因造成工期延误。每延误一天罚款6000元；由于业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿施工单位6000元；工期每提前一天，奖励施工单位80。0元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：基础工程施工中，在钎探后，发现局部有软弱下卧层。监理工程师指示施工单位配合勘察部门进行地质复查，配合用工为8个工日。随后，根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理，增加工程费用3万元，因地基复查和处理使基础工程施工延长4d，人工窝工20个工日。事件二：主体工程施工阶段，工人甲由办公室去材料库房，经过施上现场时，从6层脚手架上掉下一根脚手杆，正砸在工人甲的右臂，造成骨折。事件三：门窗安装时，监理工程师发现施工单位购买的个别型号迥钢门窗质量不合格，令施工单位重新购买合格塑钢门窗。由此造成门窗安装延长3d，材料损失费4万元。事件四：卫浴防水施工中，因业主要求变更洁具型号，使部分下水位置返工重做。由此造成卫浴防水施工延长2d，工程费用增加l5万元。事件五：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施，使内墙抹灰施工缩短2d，室内地面施工缩短2d，该项技术措施费为l.2万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。问题：(1)在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?(2)该工程的实际工期为多少d，可得到的工期补偿为多少d’文章来源一级建造师网(3)如果工程所在地人工费标准为35元／工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元／工日，其余不予补偿。计算施工单位臆得到的费用补偿为多少(4)请简要分析主体施工阶段这起由物体打击所引起的事故发生的原因。主体结构施工阶段安全生产的控制要点有哪些?(5)施工单位对进场的材料应如何进行质量控制?材料质量控制的要点有哪些?一级建造师网校为帮助考生顺利通过2013年一级建造师考试，网校小编特搜集整理了一级建造师考试房屋建筑工程管理与实务复习题，希望能够给您带来一定的收获，一级建造师考试网全体编辑们祝大家考试顺利通关。更多建造师考试资料请关注本网站。【案例4】MultiPr0ject公司是一家拥有5000多名员工，经营良