搜索
2010年一级建造师《矿业工程管理与实务》真题（案例）（一）背景资料某矿区综合楼工程招标，有A、B、C、D四家施工企业参加竞标。标前答疑会上B企业提出，招标文件工程量清单中基坑挖土方工程量计算有误差，要求复核。会后，招标单位经计算修改了该工程量并电话告知B企业。经评标，工程最终由B企业中标。合同签订后3天，建设单位发现，合同中一项清单工程量可能增加，该项清单综合单价偏高约30%，要求必须签订补充协议修改单价。合同履行中，B企业发现合同协议书中为调整综合单价约定的工程量变化幅度条款与招标文件不符，要求按招标文件修改合同协议书中的相关条款。基坑开挖时遇到勘察资料中未注明的枯井，清理枯井花费2万元，延误工期2天。基础土方开挖到设计标高，等待监理单位验槽期间，遭遇季节性暴雨，造成基坑边坡塌方，施工单位对边坡进行了处理，事故处理花费5万元，延误工期3天。问题：1.该工程的招标过程中存在那些不妥之处？指出正确做法。2.建设单位提出必须签订补充协议的要求是否合理？简述理由。3.B企业提出修改合同协议书的要求是否合理？简述理由。4.在土方施工中，施工单位可索赔的内容有哪些？答案1.招标过程中存在的不妥：对土工工程量计算错误的更改未通知其他投标人；2.签订合同3天后建设单位要求必须签订补充协议的要求不合理。因为他违背了招投标法关于招标人和中标人不得再行订立违背合同实质性内容的其他协议的规定。3.B企业提出的修改合同协议书的要求合理。根据招投标法规定，投标人接到中标通知后，应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和投标人不得再行订立违背合同实质性内容的其他协议。显然，合同中关于调整综合单价约定的工程量变化幅度条款与招标文件不符，是对招投标法中上述规定的违背，因此，B企业有理由提出修改合同协议的要求。4.施工单位可以提出的索赔包括：1）地质报告中未注明的枯井清理，属于业主应承担的风险，因此施工单位可提出枯井处理费2万元，延误工期2天的补偿要求；2）季节性暴雨是施工单位可以预见的风险，应该有相应的处置预案。因此由此造成的损失（包括费用损失和工期延误）应由施工单位承担，不能就此提出索赔。（二）背景资料某立井井筒深度720m，其中表土段60m，水文地质条件简单，最大涌水量10m3/h；风化基岩段厚度50m，最大涌水量320m3/h；基岩段涌水量小于5m3/h。建设单位决定采用地面预注浆法施工，并与注浆单位签订了注浆合同，合同约定注浆应达到工作面涌水量小于10m3/h的效果，并以此为条件与矿建施工单位签订了井筒施工合同。在施工到井深100m时，工作面最大涌水量超过200m3/h，导致井筒被淹。矿建施工单位采取紧急避险和抢险措施花费30万元，处理工作面涌水花费150万元，影响工期45天。据此，矿建施工单位及时向建设单位提交了索赔意向通知和索赔报告。问题：1.矿建施工单位在淹井事故中的费用损失有哪些？答：淹井事故中矿建施工单位的损失包括：采取紧急避险和抢险措施花费30万元，处理工作面涌水花费150万元，和工期损失45天。2.矿建施工单位的索赔能否成立？索赔成立的条件是什么？答：矿建施工单位的索赔能够成立。其成立的条件是：1）损失已经发生，包括费用损失和工期损失；2）造成损失的原因是由于地面预注浆单位施工质量未达到合同约定的标准造成的，属于非矿建施工单位应当承担的责任；3）矿建施工单位在淹井事故发生后及时提交了索赔意向通知和索赔报告。3.矿建施工单位提出的索赔报告应包括哪些具体内容？答：矿建施工单位提出的索赔报告的内容包括：1）索赔事项概况：说明索赔事项发生的日期、过程，矿建施工单位为该索赔事项付出的努力和附加的开支同时提出具体索赔要求；2）索赔论证：说明自己有索赔权，并证明索赔能够成立；3）索赔款项和的工期的计算4）索赔的证据部分；4.建设单位应如何处理该索赔事件？答：建设单位接到矿建施工单位提交的索赔报告后，按一下程序处理：1）先将索赔报告交由工程师审核，由工程师提出初步处理意见；2）建设单位审查：在工程师初步意见的基础上，做出审查和批准，并由工程时签发有关证书；3）协商：对工程师的初步处理以及如果建设单位、矿井单位均不能接受或只有一方能接受，则需要经过三方协商解决索赔问题，如果还不能达成一致，则可通过仲裁或诉讼方式解决。（三）背景资料某施工单位承建某矿山工程，矿井施工期间矸石提升能力为380m3/d，岩石松散系数按照1.6计算，项目部每月固定费用100万元，施工单位编制的施工网络图如下图所示（时间单位：月）。为了保证不因偶发事件使工期延长而影响后续施工，要求所有非关键工作尽早安排施工。若要缩短工期，则需增加费用，图中可缩短工期的工程与需增加的费用关系如下表所示（表中未列工程为安装工程）。项目CDEFGHIKM工期每缩短1个月增加费用（万元）403040003030030计划工期（月）101512441514415工期极限缩短量（月）232003302工期缩短需增加的费用（万元）809080009090060巷道长度（m）80015008406060150014003001500掘进断面（m2）232020303020222522每天矸石提升量（m3）98107752424107117100117注：工期极限缩短量为正常工期减极限工期，即最多可压缩的工期。（表中红色为解题过程中增加的内容）问题：1.提出施工网络图的关键线路，并计算总工期。关键线路为：ABCHKL，总工期为36个月。2.该施工网络图在施工顺序安排上存在哪些不合理的地方？说明原因及调整方法。1）网络图不合理的地方在于节点3所对应的时间点后同时有C、D、E、F、G、M六个工作在进行作业，每天需要的排矸量为：98+107+75+24+24+117=445m3/d，超过了矿井施工期间380m3/d的排干能力；2）在3号节点时间点后同时需要安排6个施工队伍，同时投入的人力、设备多。3）施工队伍任务不饱满，过早退出。其中F施工队在施工4个月后要停5个月，然再施工2个月即退出，施工时间过短；G施工队在3号节点后施工16个月后退出，M、D施工队均在施工15个月后退出，施工任务不饱满。调整的方法：1）将M作业调整至F作业完成后的4后节点后，然后将原来的N作业调整到现在的M作业后；其他不动，此每天最大需要排矸量为328m3，满足提升能力要求；或2）将M作业调整至D作业完成后再进进行，此时每天最大需要排矸量为328m3，满足提升能力要求；或3）将M工作调整到9号节点后进行，将D工作调整到P工作之后进行，，此时每天最大需要排矸量为221m3，满足提升能力要求；只需4个施工队伍；3.该施工网络图如何优化最经济合理，要求写出解题步骤（文字叙述即可），并说明可节省的工期和增加的经济效益。网络优化步骤：1）将工作C、H、E的工期按极限缩短量压缩，压缩后其工期分别为C8个月、H12个月、E10个月，其他工作仍按原计划工期执行。此时网络的关键路线认为ABCHKL，压缩后的总工期为31个月；2）将工作面Ｍ调整到4号节点后，再将N工作由8号节点调整到调整后的M工作后，其他工作顺序不变；按上述方案优化网络后，可缩短工期5个月。节省固定费用支出500万元；由于缩短工期需要增加的费用为80+80+90=250万元，故由网络优化增加的经济效益为250万元。（四）背景资料某施工企业承包某煤矿二期工程，其中一队施工运输石门。该队为保证巷道爆破效果，采用二次装药放炮，发爆器起爆。爆破工是持证上岗的新爆破员，操作不太熟练。跟班队长嫌新放炮员动作慢，就令其到后面推矿车自己接过发爆器去爆破。班长提出跟班队长放炮不合适，但跟班队长仍坚持自己操作，当第一炮放完后，在没有拔掉发爆器手把、爆破母线也未从接线柱上解掉的情况下，就去装药联炮，致使联炮即刻响炮，跟班队长当场死亡。恰逢调度员去工作面检查工作，被崩成重伤。其他人员忙去迎头抢救，又被瓦斯熏倒一人。问题：1.请写出该次事故的直接负责人。直接责任人是跟班队长、放炮员。2.跟班队长在此次事故中有哪些错误行为？跟班队长的错误行为有：1）令放炮员去推车；2）自己去爆破；3）完成放炮未及时拔掉发爆器手把；4）完成放炮后未及时将爆破母线从接线柱上解掉；5）在发爆器接线、及放炮手把未脱离放炮器的情况下装药。6）装药连线过程中未制止前去检查的调度员进入工作面；7）发生事故后在未确认事故地点安全状态的情况下，进行抢救，致使损失扩大。3.为做好爆破安全工作，爆破前班长、爆破工和瓦检员之间应如何协作？爆破前班长、爆破工和瓦检员应做好以下几方面的工作：1）班长应在钻眼工作结束后，按照要求，配合放炮员对所有炮眼进行检查、验收，清除炮孔内的岩屑和积水；2）装药前，瓦检验员应对工作面范围内的瓦斯浓度进行检测，待符合规定并确认安全后，方可通知放炮员装药、连续。3）装药、连线过程中，班长应命令无关人员退出工作面，并按要求安排人员警戒；4）装药连线工作完成后，班长应命令所有人员撤出工作面，并要求瓦检员对工作面范围内瓦斯浓度进行再次检查，确认符合要求后，按相关程序，向放炮员发出放炮指令。4.爆破工爆破后应做哪些工作？爆破后放炮工应进行的工作包括：1）检查工作面有无遗漏未爆的炮孔、瞎炮；2）处理漏炮、瞎炮3）5.瓦检员在放炮前后应做哪些工作？瓦检员的在放炮前后的工作主要是：1）装药前检测工作面瓦斯浓度；2）装药完成后放炮器再次检测工作面瓦斯浓度；3）放炮后人员进入工作面前检测工作面瓦斯浓度。每次检测完成后根据检测结果进行相应的处理。（五）背景资料某施工单位承包一矿井工程。该矿井田地势平坦，矿井井口标高+1100m，主、副井深度均为600m。建设单位提供的井筒检查孔资料显示地层稳定，水文地质条件简单。钻探资料表明，井田内有落差30m以上的断层3条。在深750m处有奥陶系灰岩含水层，其水位为+1065m，奥陶系灰岩之上有较厚的泥岩隔水层。施工准备初期的图纸会审纪要上有“建设单位认为矿井地质条件简单，勘探等级符合设计、施工要求”的记录，施工单位对此没有提出疑义，并签字认可。在井筒顺利施工到底后的运输大巷施工中，施工单位认为地质钻探资料显示该巷道与奥陶系灰岩含水层之间有较厚的泥岩隔水层，奥灰水不会对巷道施工构成安全威胁，未采取专门措施，结果在运输大巷施工到离井筒700m处，发生突水，造成淹井事故。问题：1.计算此奥陶系灰岩含水层的水头压力，并指出施工单位对巷道施工地质条件的认识有何不足？此奥陶系灰岩含水层的压力为：P=r×H=1kg/m3×(1065-1100+750)m=715kg/m2=7.15MPa施工单位对奥陶系灰岩含水层的危害认识不足，思想麻痹，措施不力。2.施工单位在图纸会审工作中存在什么问题？为进一步掌握该巷道地质条件，建设单位应补做什么工作？施工单位在图纸会审工作中的最大问题是没有重视矿井的水文地质条件，没有仔细研判水文地质资料，对关于地质条件简单的会议纪要轻率签字。建设单位应补做的工作是：进行巷道所处地层赋水性超前勘探，并根据勘探结果制定矿井水的防治措施，并实施。3.针对本矿井的水文地质条件，施工单位应如何预防矿井水害？根据矿井的水文地质条件，施工单位进行矿井水害预防应进行以下工作：1）认真研究建设单位提供的水文地质资料，对富水区域巷道施工制定专门的措施和方案；2）坚持“有掘必探，先探后掘”的原则，掘进施工前先行进行巷道区域地层赋水性勘探，查明赋水情况，并制定相应措施；同时注意观察突水征兆，出现相关征兆及时撤离人员；3）制定施工过程中突水事故紧急预案，做好应急设备、人员、避灾路线等的准备，以应对突发水害；4）配备施工中发现断层与水层联系，应及时采区注浆封堵措施，或其他相应的止水措施，防止大面积突水。4.工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些？工作面底板突水征兆：1）工作面压力增大，底板发生底臌；2）底板产生裂隙，并逐渐增大；3）沿裂隙或岩帮向外渗水，随裂隙增大，水量增加；4）底板破裂，沿裂缝有高压水喷出，并伴有嘶嘶声或刺耳水声；5）底板发生“底爆”，伴有巨响，地下水流涌出。