搜索
四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同建设工程承包合同合同编号：工程名称：资阳公司基地光缆线路工程发包方:资阳阳光电力实业有限公司承包方：四川省乐至电力工程公司二OO三年四月四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第2页共16页第一部分协议书发包人（全称）:资阳阳光电力实业有限公司承包人（全称）：四川省乐至电力工程公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：资阳公司基地光缆线路工程工程地点：资阳市工程内容：架设一条全线长4.093Km的光缆线路工程立项批准文号：资金来源：＿＿＿＿＿＿＿二、工程承包范围承包范围：1、架设一条全线长4.093Km的光缆电缆。（青苗赔偿费及跨越措施费等由四川省乐至电力工程公司负责）.2、承包方响应图纸上所列工程。（包含设计图、设计变更、有效签证等内容）。三、合同工期开工工期：二00三年五月七日竣工工期：二00三年六月七日合同工期总日历天数天。四、质量标准四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第3页共16页工程质量标准：优良五、合同价款本工程暂定价款金额(大写):叁万捌仟肆佰圆（¥38400.00元）人民币。本工程竣工后根据设计更改、有效签证按实结算。六、组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：二OO三年月日合同订立地点：资阳阳光电力实业有限公司本合同双方约定双方签字盖章后生效。四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第4页共16页本合同至工程质保期结束、价款结清后，自行失效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：641300邮政编码：641500四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第5页共16页第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，本工程施工图纸，会议纪要及预算书。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语言外，还使用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，中华人民共和国招投标法等国家、地方现行法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《110~500KV架空电力线路施工及验收规范》（GBJ233-90）、《电缆线路施工及验收规范》（GB50168－92）、《火电施工质量检验及评定标准》（1995－4－1实施）。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供有关标准、规范，均由承包人自备。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：日期：合同签订生效后3天内。套数:设计图纸4套。发包人对图纸的保密要求：不得对与本工程无关的第三者泄密。四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第6页共16页二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名：职务：监理工程师发包人委托的职权：审查施工技术方案、工程施工程序、质量计划、安装材料需求计划及有关报表及计划、对已完工程进行计量或审查，检查承包商的组织机构是否正确履行职责和充分有效，协调质量问题的争端，确认原材料及分部分项和隐蔽工程等工序的质量情况，分部分项及隐蔽工程的质量跟踪、检查并确认，参与设计变更的审查，参加工程竣工验收。需要取得发包人批准才能行使的职权：对已完工程进行计量或确认，设计变更的确认，发布开、停工令及工程竣工令。5.2发包人派驻的工程师姓名：李忠职务：项目管理工程师职权：负责工程质量监督和检测工作的管理，掌握工程及所用原材料的质量动态，确认设计变更和其他变更，确认有关报表、计划及已完工程的计量，负责现场有关协调工作。7、项目经理姓名：唐志军职务：四川省电力公司资阳公司调度中心主任8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第7页共16页开工前，向乙方提供符合经审定的施工组织设计要求所需的场地。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，将水、电、电讯线路接至施工现场。（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：按施工组织设计要求于开工前提供。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：报建有关手续已完成。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前，由发包方向承包商在现场交验资料齐全的水准点与座标控制点；完工后，由承包商向发包人交验资料齐全的水准点与座标控制点。（7）图纸会审和设计交底时间：双方另行约定（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调处理上述内容的保护工作。（9）双方约定发包人应做的其他工作：协助承包方办理人员及车辆进出发包方厂大门的有关证件。四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第8页共16页8.2发包人委托承包人办理的工作：本工程无。9、承包人的工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：本工程无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：A、开工前提供总进度网络计划及施工顺序安排计划。B、每月25日提供下一个月度工作计划。C、每月25日提供下一个月主材及建筑三大材需用计划。D、每月25日提供当月有关统计报表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按国家建设部、电力公司、发包方有关规定，采取必要的安全保卫措施和体系，防止发生不安全事故，及时排除事故隐患。若因承包方原因发生不安全事故，由承包方承担一切责任。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：本工程无。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前工程不被破坏和污染并承担由此发生的一切费用。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第9页共16页护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：本施工现场无需特别保护物，原有建筑物、构筑物不得破坏；若发现地下文物，发生的保护及相关费用按工程设计变更处理。（8）施工场地清洁卫生的要求：施工现场应做到文明、整洁，无生活垃圾及杂物，无污水凼，施工道路通畅，不发生尘土飞扬积水现象。（9）双方约定承包人应做的其他工作：本工程无。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前2天。工程师确认的时间：收件后7天内。10.2群体工程中的有关进度计划的要求：本工程无群体工程中的有关进度计划的要求，但不得拖延总工期。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力及应由发包方承担的责任外，工期不得拖延。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第10页共16页19、工程试车19.5试车费用的承担：本工程负荷和无负荷联合试车费用由发包人承担。五、安全施工：承包商应保证承包范围内施工现场的一切安全，若施工现场因承包方原因发生不安全现象和行为，由承包商负完全责任。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定价格合同方式确定。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：(1)、经监理、发包方确认的设计重大变更，按实计取。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签定7天内发包人向承包预付款人民币：无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提交报告，发包人在接到报告后3日内确认。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程款支付方式：以转帐形式按月支付。工程款支付时间：在确四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第11页共16页认计量结果后7日内。当工程款累计支付到合同总价的85%后，停止付款；工程竣工后验收后，付到90%；各种竣工资料交齐，办理工程结算后付清除质保金外的余款。七、材料设备供应27、发包人供应材料、设备27.4发包人供应的设备、材料，双方约定发包人承担责任如下：（1）、由发包方供应的建筑材料、安装未计价材料，其材料费按审定预算价在乙方工程款中扣出。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:本工程设备、材料均由发包方采购，并对设备材料质量负责。八、工程变更承包人应按工程变更要求执行各种变更，其变更价款按“合同价款及调整”款项执行。九、竣工验收和与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：由承包方在工程完工验收前一天提供竣工图二套；验收中提出的整改范围涉及竣工图纸改正的，承包方应相应改正。32.2中间交工工程的范围和竣工时间：本工程无。十、违约、索赔和争议四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第12页共16页35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款24条。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款26.4条。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款33.3条。双方约定的发包人其他违约责任：无35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款14.2条。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款15.1条。双方约定的发包人其他违约责任：无37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时；（1）请有关主管部门调解；（2）采取第一种方式解决，并约定向资阳市仲裁委员会提请仲裁或向资阳市人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第13页共16页38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程无分包。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非人为因素造成的爆炸、火灾等及专用条款约定的风、雨、洪、震等自然灾害。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：属于发包人的设备、车辆、人员、机具等保险义务由发包人承担。（2）承包人投保内容：属于承包人的设备、车辆、人员、机具等保险义务由承包人承担。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提交履约保函：无。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：6份（发包方3份、承包方3份）。四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第14页共16页附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（万元）开工日期竣工日期资阳基地光缆线路工程2003年5月7日2003年6月7日四川省电力公司资阳公司建设工程承包合同第15页共16页附件2：工程质量保修书发包人（全称）：资阳阳光电力实业有限公司承包人（全称）：四川省乐至电力工程公司为保证资阳公司基地光缆线路工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担