广东法院文化建设

广东法院文化建设布展工程磋商文件采购编号：GZSW17146GC4104广州顺为招标代理有限公司2017年12月目录第一章:磋商须知及磋商须知前附表………………………1-1第二章:合同文件格式………………………………………2-1第三章:工程量清单、用户需求书、图纸…………………3-1第四章:响应文件报价函部分格式…………………………4-1第五章:响应文件商务部分格式……………………………5-1第六章:响应文件技术部分格式……………………………6-1第一章磋商须知及磋商须知前附表一、磋商邀请函及磋商须知前附表（一）磋商邀请函广州顺为招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省高级人民法院（以下简称“采购人”）的委托，就广东法院文化建设布展工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。一、采购项目编号：GZSW17146GC4104(采购计划备案号：440000-201712-146001-0064)二、采购项目名称：广东法院文化建设布展工程三、采购项目预算金额（元）：5,120,000.00四、采购数量：1项五、项目内容及需求：1、工程名称：广东法院文化建设布展工程2、建设地点：广州市天河区员村一横路9号3、建设内容：详见磋商文件：用户需求书六、供应商资格要求：1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2、供应商须同时具备如下资质：（1）建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上级资质；（2）建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。3、供应商须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。4、供应商拟担任本工程项目负责人的人员为：已取得二级及以上注册建造师执业证书。注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目负责人不得同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作，本项目不接受已承担一个或以上未完成项目的项目经理报名。5、供应商拟委派本项目的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不得为同一人。6、广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径；7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准）；8、未被列入“信用中国”网站()失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网()政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目磋商截止日查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）9、本项目不接受联合体参加。符合以上资格要求的供应商，磋商小组将以公开报名方式确定其磋商资格。供应商报名时应由项目负责人携带身份证到现场报名并提交以下资料：（1）企业法定代表人证明书和法定代表人的授权委托证明书（原件）；（2）加载统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章；（3）2016年财务审计报告书，磋商截止日前近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章；（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明原件）；（5）供应商须符合法律、行政法规规定的其他条件（须提供书面声明原件）；（6）建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书复印件加盖公章；（7）建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质证书复印件加盖公章；（8）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件加盖公章；（9）项目负责人注册建造师证复印件加盖公章，或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页加盖公章；（10）专职安全人员安全生产考核合格证（C类）复印件加盖公章，或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页加盖公章；（11）广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径。七、符合资格的供应商应当在2017年12月18日至2017年12月28日期间（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外,不少于5个工作日）到广州顺为招标代理有限公司（详细地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室）购买磋商文件，磋商文件每套售价310元（人民币），售后不退。八、提交磋商响应文件截止时间：2017年12月29日14时30分(注2017年12月29日14时00分开始受理响应文件)九、提交磋商响应文件地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室十、磋商时间：2017年12月29日14时30分十一、磋商地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室（请各供应商授权代表及技术人员务必带齐身份证明到场参与磋商）十二、供应商注册登记：为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网()进行注册登记，请参加本项目磋商且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目提交响应文件截止日前完成注册登记。十三、联系事项（一）采购项目联系人（代理机构）：曹先生采购项目联系人（采购人）：何先生联系电话：[phone]电话：[phone]（二）采购代理机构：广州顺为招标代理有限公司联系人：钟志传真：[phone]地址：广州市越秀区环市中路205号B座501联系电话：[phone]邮编：510010（二）采购人：广东省高级人民法院联系人：何先生传真：[phone]地址：广州市天河区员村一横路9号联系电话：[phone]邮编：510520广州顺为招标代理有限公司2017年12月（二）磋商须知前附表项号磋商须知条款号内容说明与要求11.1工程名称广东法院文化建设布展工程21.1建设地点广州市天河区员村一横路9号31.1建设规模本工程位于广东省广州市天河区广东高院办公审判大楼二层，总面积340平米。是法院文化、法院院史、智慧法院等功能为一体的文化展示空间。具体详见《用户需求书》41.1工程预算本工程报价最高限价为￥5,120,000.00元51.1承包方式本工程实行固定总价包干。由承包人包深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包环保、包安全、包文明施工、包措施项目、包劳保、包竣工验收。62.1磋商范围广东法院文化建设布展工程，包括：序厅、第一展厅（砥砺奋进勇立潮头）、第二展厅（沧桑巨变不忘初心）、第三展厅（智慧法院智享法治）和司法交流五个部分的深化设计和布展，具体详见设计图纸及工程量清单。72.2工期要求开工令发出后60个日历天。83.1资金来源财政资金94.1供应商资质等级要求详见《磋商邀请函》104.3资格审查方式由评审委员会审查1113.1工程计价方式工程量清单计价，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。1215.1报价有效期90个日历天（从报价截止之日算起）1316.1磋商保证金磋商保证金：人民币壹拾万元整（￥100，000.00元）磋商保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。（1）以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在响应文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）收款人：广州顺为招标代理有限公司帐号：7443200182800008344开户银行：中信银行广州天河支行跨行支付行号：302581044322（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息）（递交磋商保证金请注明：项目编号GZSW17146GC4104）(2)以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，由专业担保机构出具担保函，并于磋商截止时点前，将担保函原件送达采购代理机构。145.1踏勘现场1、方式：采购人不集中组织，由供应商自行踏勘；2、现场详细地点：广州市天河区员村一横路9号3、联系人：何先生联系电话：[phone].2供应商的替代方案不允许有替代方案。1618.1响应文件份数壹份正本，伍份副本，电子文件壹套。1720.1提交响应文件时间地点及截止时间详见《磋商邀请函》1824．6磋商时间及地点详见《磋商邀请函》1926评审方法及标准综合评分法2029.1履约保证金按用户需求书二、磋商须知（一）总则1、工程说明1.1本磋商工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；1.2本磋商工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过磋商方式选定承包人。2、磋商范围及工期2.1本磋商工程项目的范围详见本须知前附表第6项。2.2本磋商工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。3、资金来源3．1本磋商工程项目资金来源详见磋商须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的供应商4.1供应商资质等级要求详见本须知前附表第9项；4.2供应商必须是具有独立承担民事责任的中华人民共和国的法人；4.3满足建设行政主管部门或行业协会对工程建设的要求（详见《磋商邀请函》）；4.4满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，符合以上资格要求的供应商，磋商小组将以公开报名方式确定其报价资格。5、踏勘现场5.1按本须知前附表第14项所述时间，组织供应商对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购代理机构现有的能被供应商利用的资料，采购代理机构对于供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。6、报价费用6.1供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。（二）磋商文件7、磋商文件的组成7.1磋商文件包括下列内容：第一章磋商须知及磋商须知前附表第二章合同文件格式第三章工程量清单、用户需求及图纸第四章响应文件报价函部分格式第五章响应文件商务部分格式第六章响应文件技术部分格式7.2除7.1内容外，采购代理机构在提交响应文件截止时间3天前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和供应商起约束作用。7.3供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。8、磋商文件的澄清8.1供应商若对磋商文件有任何疑问，均应以书面形式在磋商截止时间三日以前通知招标采购单位。无论是采购代理机构根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清，采购代理机构都将于磋商截止时间1日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，该澄清作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。9、磋商文件的修改9.1磋商